法律知识

建筑工程款延期支付协议书范本

法律快车官方整理
2020-09-05 10:42
人浏览

　　建筑工程一般是规定了工期，在工期内需要按时完成工作内容，但是，如果因为某种原因导致工程延期的时候，工程款也会相对于的延期支付，此时需要签订协议书。那么，本文由法律快车小编为您介绍，关于建筑工程款延期支付协议书范本？

　　一、建筑工程款延期支付协议书范本

　　甲方：

　　乙方：

　　（一）甲乙双方于__年___ 月___ 日签订___ 合同。双方在合同中约定，____ 该合同总价为____

　　（二）合同规定付款方式：

　　1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%，即____ 元（大写：_____ 元整），作为工程预付款。

　　2、设备、电缆全部进场，经甲方确认后七天内支付合同总价款的60%，即____ 元（大写：____ 元整），作为工程进度款。

　　3、工程完工，通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、办理完移交手续，且完成对甲方操作员培顺，经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%，即____元（大写：____ 元整），作为工程款。

　　4、剩余工程总价款的5%，即___ 元（元整），作为工程质保金。

　　（三）应付金额

　　实付金额______

　　逾期金额______

　　（四）乙方已适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议；

　　（五）甲方由于____ 原因，请求延期支付上述所规定付款方式的2、3、4笔款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲方此请求。

　　就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：

　　1、甲方以___作为抵押，对于延期支付的款项，甲方将按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。

　　2、根据公司实际确定具体的支付时间：

　　3、延期付款期间，乙方不能因为资金不到位而影响工程进度，中途停止施工，否则乙方承担违约责任及损失赔偿。

　　4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。

　　（六）与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由双方当事人协商，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　（七）本协议一式四份，双方各执二份。本协议自双方签字盖章之日起生效，至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。

　　甲方：

　　（签字盖章）

　　年月日

　　乙方：

　　（签字盖章）

　　年月日

　　二、造成工期延误的原因有哪些

　　因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：

　　1、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

　　2、发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。

　　3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。

　　4、设计变更和工程量增加的。

　　5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

　　6、发生不可抗力。

　　7、专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

　　三、工程进度款支付方式有哪几种

　　1、按月结算。即实行旬末预支或月中预支，月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算，竣工后办理竣工结算。

　　2、分段结算。即双方约定按单项工程或单位工程形象进度，划分不同阶段进行结算。如对一般工业民用建筑可以划分为基础、结构、装饰、设备安装几个阶段。每阶段工程完工后，进行结算。高层建筑也可以把每完成一层作为一个结算段。公路工程也可以分为基础层和面层两个结算段等。

　　3、竣工后一次结算。建设项目较少，工期较短（如在12月以内）的工程，可以实行在施工过程中分几次预支，竣工后一次结算的方法。

　　4、双方约定的其他结算方式。发包人和承包人可以结合具体工程的建设规模、工期长短，合同价款多少，选择工程进度款的支付方式和相应的结算时间。

　　以上是法律快车小编为您整理的关于建筑工程款延期支付协议书范本的内容，建筑工程款延期支付协议书内容包括合同规定付款方式，逾期的金额和双方协议的结果等等，希望对大家有所帮助，如有其它的法律问题，可以联系法律快车专业律师。

声明：该内容系作者根据法律法规、政府官网以及互联网相关内容整合，如有侵权或者错误内容请【联系】平台删除。
查看更多
拓展阅读
年普法人次15亿+
热
建筑工程款延期怎么避免
浏览
热
建筑工程款是什么意思
浏览
热
建筑工程款包含的内容
浏览

相关知识推荐

加载中
  • 可能感兴趣
  • 热搜标签
公司法 深圳律师 重庆律师 昌平区律师 海淀区律师 南宁律师 债权债务 法律内容 法律列表 法律资讯
建设工程合同管理 建筑业企业资质等级标准 工程结算 工程预付款 工程竣工验收报告 工程款税率 工程造价审计 工程质量标准 工程质量 拖欠工程款 工程罚款单 违章建筑 工程质量保修书 工期索赔 工程档案管理 建设工程施工合同 建设工程合同纠纷 建设工程监理规范 建设工程监理合同 工程合同
法律快车 > 法律知识 > 工程纠纷 > 工程款纠纷 > 拖欠工程款纠纷 > 建筑工程款延期支付协议书范本
20年 · 50亿人次使用
有法律问题 · 上法律快车
严格审核
专业解答
放心购买
查看详情
首页问律师找律师学知识
© 2004-2024 法律快车粤ICP备18072297号
隐私协议协侵投诉律师加盟