律师文集

张颖律师
张颖律师
北京-北京
合伙人律师

建设工程工期与费用索赔注意事项

继承2024-06-27|人阅读

1、建设工程工期与费用索赔,一般均与工期延误有关。工期索赔,需要具有三方面的知识:一是技术知识,能够熟练掌握网络计划技术,能够运用网络计划技术准确分析关键线路,判断关键工作。对每一个影响因素,均要计算出影响总工期的天数。只有影响了关键线路上的关键工作,才会对总工期产生影响。二是合同知识,能够熟练掌握合同条款,对每一个影响因素,能够准确定性是哪一方的责任。如果是发包人的原因对总工期造成延误,承包人既可向发包人索赔工期,又可索赔费用;如果是不可抗力因素影响了总工期,承包人只能索赔工期,不能索赔费用;如果是承包人自身的原因影响了总工期,工期及费用均由其自身承担。三是法律知识,熟练掌握工程相关法律知识,能够运用法律知识解决工程实际问题。2、窝工索赔的时间限制和相关要求是窝工索赔事实能够被准确确认的前提,也是判断合同当事人处理实际施工问题真实意思表示的依据,对控制成本和进行施工管理均具有重要意义,具有一定的时效性和程序性。因此,合同当事人向对方提出索赔,必须按照合同约定的时间和程序进行,否则将失去索赔的权利。

本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向法律快车投诉反馈。
律师文集推荐
认为同居时的转账属于“彩礼”要求返还合理吗?
恋爱同居期间,男方工资上交、大额转账。分手后,男方认为转账款项属于彩礼,主张女方返还。究竟哪些款项属于彩礼?近日,广东省深圳市龙华区人民法院审结该起婚约财产纠纷
#继承
人看过
认为同居时的转账属于“彩礼”要求返还合理吗?
公爹公婆出首付买房,离婚的儿媳妇能分吗?
小两口结婚后为了更好地生活打算购房,男方父母帮助支付首付款,后房屋登记在夫妻名下。后两人因感情不和打算离婚,女方要求按照房屋的现行价值进行分割,能否得到支持?近
#继承
人看过
公爹公婆出首付买房,离婚的儿媳妇能分吗?
离婚时能否对北京车牌进行分割?
随着北京、上海等一线城市实施的小汽车摇号政策和目前“一号难求”的现状,车牌的价值也愈来愈凸显,它也成为离婚案件中财产分割领域的常客。那么在离婚案件中,车牌可否作
#继承
人看过
离婚时能否对北京车牌进行分割?
在建设工程合同争议案件中,如何来认定“竣工验收”?
建设工程的最终竣工验收,既涉及在建设单位组织下的五方单位验收,又需政府质量管理部门的监督验收以及竣工验收备案,工程档案还需递交工程所在地的工程档案馆归档。前述环
#继承
人看过
在建设工程合同争议案件中,如何来认定“竣工验收”?
工程价款以审计为准的具体认定
1.发包人与承包人仅在建设工程施工合同中约定工程造价以审计为准,而未约定具体审计单位,人民法院根据工程性质、资金来源等可以确定审计性质及审计单位的,不应视为双方
#继承
人看过
工程价款以审计为准的具体认定
张颖律师
您可以咨询张颖律师
电话咨询 在线咨询