律师文集

建筑工程的索赔可以索赔利润吗

工程建设
2024-07-08
人浏览
一、建筑工程的索赔可以索赔利润吗

  建筑工程的索赔能否包含利润赔付,需视具体情况而定。

  1.若索赔原因系由工程范围的变更,如计划外工程或大规模工程变更,以及施工条件的变化所导致,则承包人有权索赔利润。

  2.根据《民法典》第八百零四条的规定:

  因发包人原因导致工程中途停建、缓建的,发包人需采取措施弥补或减少损失,并赔偿承包人由此产生的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  二、建筑工程延期交付的赔偿方式

  建筑工程延期交付的赔偿方式主要有以下几种:

  1.根据合同或找遍文件约定的索赔内容,按照定额计价的工程索赔费用进行计算。

  2.参照工程拦标价,按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用进行计算。

  3.对于未按照约定支付的工程款,发包人除需支付相应工程款外,还需按同期银行同类贷款利息支付拖欠的工程利息。

  4.停、窝工时发生的索赔费用,包括机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等,也应计入赔偿范围。

  5.《民法典》第五百八十五条规定:

  (1)当事人可以约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,或约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

  (2)若约定的违约金低于实际损失,人民法院或仲裁机构可根据当事人请求增加;若约定的违约金过高,人民法院或仲裁机构可根据当事人请求适当减少。

  三、违约赔偿的法律规定

  1.违约赔偿的法律规定主要依据《民法典》等相关法律法规。在建筑工程领域,若发包人或承包人违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。

  2.违约赔偿的具体金额或计算方法,可依据合同约定或法律规定进行确定。若合同约定的违约金低于实际损失,或违约金过高,人民法院或仲裁机构可根据当事人请求进行调整。

  3.在处理建筑工程违约赔偿问题时,建议当事人充分了解相关法律规定,并在合同中明确约定违约责任及赔偿方式,以避免纠纷的发生。

本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向法律快车投诉反馈。
查看更多
欧振雄律师
您可以咨询欧振雄律师
电话咨询 在线咨询