陈晓云律师
北京-北京
主办律师
建筑工程施工合同纠纷再审案
其他2011-02-26|人阅读
2007年10月31日，申请再审人与被申请人签订工程承包协议书，约定申请人将生产车间工程和辅助楼工程发包给被申请人，工程造价为固定价，总价为3100万元，工期为150天，含春节假期在内。申请人按工程形象进度向被申请人支付结算。2007年合同签订后，被申请人于2007年11月17日开始进场施工。针对被申请人施工过程中存在的工程质量、安全、进度等事宜，监理单位曾先后向被申请人发出《监理工程师联系单》，要求被申请人整改、报验、落实。在施工过程中，申请人在未到支付节点时，提前向被申请人支付工程款，先后共有500万元。同时，申请人在施工过程中多次向被申请人司发出联系单，要求被申请尽快提供办理施工许可的各类材料。由于被申请人多次不按约履行，多次违反诚实信用原则，申请人曾多次要求被申请人依法按约按时保质保量施工，然毫无效果。至申请人起诉时，原定于2008年4月25日全面竣工交付申请人使用的该工程。至今未能竣工，更为甚者，该工程的完成量尚未近半。被申请人的行为已严重侵犯了申请人的合法权益，造成了申请人巨大经济损失。故诉请法院判令：被申请人承担违约金及赔偿损失共计人民币610万元；解除两者之间的工程承包协议书。被申请人提出反诉称，被申请人与申请人于2007年11月31日签订了两份《工程承包协议书》，同时，双方签订了一份《建设工程施工合同》。根据双方的约定，被申请人实际已完成工程量经审计决算为1532.973195万元，申请人仅支付工程款500万元，尚欠被申请人工程款1032.973195万元，申请人拒绝支付。被申请人在施工期间多次要求申请人办理《建设施工许可证》、中标通知书以及工程质量监督手续，均遭申请人拒绝，形成纠纷。被申请人为确保该工程建设的合法性以及为避免和减少损失的扩大，于2008年6月初停止了该工程施工。被申请人请求：1、依法确认双方签订的两份《工程承包协议书》无效；2、判令申请人按实际工程量支付被申请人工程欠款1032.973195万元，并赔偿被申请人因停工等造成的经济损失315.634111万元；3、由申请人承担本案诉讼等费用。一审法院判决：1、与被申请人之间签订的《工程承包协议书》及《建设工程施工合同》。2、申请人本判决生效后十日内支付被申请人工程款6994267.74元。3、驳回申请人的其他诉讼请求。4、驳回被申请人的其他反诉请求。并对案件受理费、保全费、鉴定费的承担作出决定。申请人提出上诉，二审法院维持了一审法院判决第1、3、4项，变更第2项“申请人于判决生效后十日内支付被申请人工程款6994267.74元”为申请人于判决生效后十日内支付被申请人工程款6131318.75元。并对一、二审有关的诉讼费用等作出决定。申请人委托本所代为向最高人民法院申请再审，我们于2010年9月以终审判决存在我国《民事诉讼法》第一百七十九条第一款第二项、第六项情形，即：原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的；原判决、裁定适用法律确有错误的。为此，要求最高人民法院依照审判监督程序进行再审，对两法院的原审民事判决依法进行改判。最高人民法院依法组成的合议庭对本案审查后认为，申请人的再审申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第一款第（二）项、第（六）项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条、第一百八十五条之规定，裁定：1、本案由本院提审；2、再审期间，中止原判决的执行。 作者：陈晓云 北京
本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责，如您对信息真实性及合法性有质疑，请向法律快车投诉反馈。
律师文集推荐
