律师文集

何翠主任律师
何翠主任律师
山东-济南
主任律师

承包人可以要求赔偿窝工、停工等损失的法律依据

工程建设2023-09-29|人阅读

民法典:

第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零五条 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

司法解释

第十三条发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:

  (一)提供的设计有缺陷;

  (二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;

  (三)直接指定分包人分包专业工程。

  承包人有过错的,也应当承担相应的过错责任。

本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向法律快车投诉反馈。
律师文集推荐
建筑工程合同解除的法律规定
民法典:第八百零六条承包人将建设工程转包、违法分包的,发包人可以解除合同。发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包
#工程建设
人看过
建筑工程合同解除的法律规定
工程合同无效,可以要求赔偿的法律规定
第七百九十三条建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。(一)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承
#工程建设
人看过
工程合同无效,可以要求赔偿的法律规定
用工单位对违法转分包承担工伤保险责任
《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》已于2014年4月21日由最高人民法院审判委员会第1613次会议通过,现予公布,自2014年9月1日起施行
#工程建设
人看过
用工单位对违法转分包承担工伤保险责任
劳动和社会保障部关于农民工工伤保险的通知
劳动和社会保障部关于农民工参加工伤保险有关问题的通知颁布单位劳动和社会保障部文号劳社部发[2004]18号颁布时间二00四年六月一日一、各级劳动保障部门要统一思
#工程建设
人看过
劳动和社会保障部关于农民工工伤保险的通知
山东高院涉疫情工程施工合同纠纷的会议纪要
山东高院民一庭涉疫情建设工程施工合同纠纷案件法官会议纪要一、关于不可抗力的认定新冠疫情属于突发公共卫生事件,符合不可抗力不能预见、不能避免且不能克服的特点。对于
#工程建设
人看过
山东高院涉疫情工程施工合同纠纷的会议纪要
何翠主任律师
您可以咨询何翠主任律师
电话咨询 在线咨询