法律知识

机械大修理合同

法律快车官方整理
2020-02-05 10:56
人浏览

　　机 械 大 修 理 合 同

　　甲方(托修方)：西北电力建设第四工程公司 合同编号：

　　签订地点：

　　乙方(承修方)： 签订时间：

　　依据《合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就甲方 机械设备维修事项协商一致，订立以下条款：

　　一、送修机械型号：

　　二、修理总费用(大写)：

　　三、修理项目(列明单项修理费)：

　　1、发动机2、底盘3、上车部分

　　四、更换部件(列明品名、单价、品牌、质量标准)

　　1、发动机2、底盘3、上车部分

　　五、维修及验收标准：采用西安维修行办标准，或：

　　。

　　六、维修工期 天，从 至验收合格并出厂。因乙方原因造成工期拖延，每天罚款元。

　　七、保修期为壹年或者运行两万公里。保修期内如有质量问题，乙方应在接到电话或传真的 小时内赶到现场进行无偿服务。

　　八、结算方式：

　　1、 经双方约定，

　　。

　　2、留合同总款的5%做为材料质保金一年。

　　九、其它约定事项：

　　1、在甲方验收合格以前，乙方必须妥善保管、留存甲方机械的原配件，以便甲方查验。

　　2、因更换配件质量问题给需方造成的一切经济损失，均由供方承担。

　　3、双方发生争执，可协商解决或向人民法院起诉，双方约定管辖法院为西安市灞桥区法院。

　　4、本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。

　　5、本合同经供需双方企业法定代表人签字并加盖合同专用章后，方能生效。

　　6、

　　。

　　甲方：西北电力建设第四工程公司 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　责任人： 委托人：

　　电话：029--83582063 电话：

声明：该内容系作者根据法律法规、政府官网以及互联网相关内容整合，如有侵权或者错误内容请【联系】平台删除。
关联法条

《中华人民共和国合同法》

查看更多

相关知识推荐

加载中
  • 可能感兴趣
  • 热搜标签
公司法 深圳律师 重庆律师 昌平区律师 海淀区律师 南宁律师 债权债务 法律内容 法律列表 法律资讯
设计合同 分家协议书 土地租赁合同范本 招标合同 装修合同 承包合同 建设工程合同范本 建设施工合同 施工合同 施工合同示范文本 购销合同范本 委托书 聘用协议 协议书 劳务合同样本 劳务合同范本 保密协议 员工保密协议 工伤赔偿协议书 补偿协议
法律快车 > 法律知识 > 合同范本 > 服务合同 > 维护服务合同 > 机械大修理合同
20年 · 50亿人次使用
有法律问题 · 上法律快车
严格审核
专业解答
放心购买
查看详情
首页问律师找律师学知识
© 2004-2024 法律快车粤ICP备18072297号
隐私协议协侵投诉律师加盟