法律知识

工程款债务纠纷起诉书

法律快车官方整理

2020-08-26 16:40

人浏览

　　城市的发展建设离不开工程，拖欠工程款是建筑行业最为普遍的纠纷现象，双方协商无果时，当事人将倾向于选择诉讼途径解决纠纷，那么工程款债务纠纷起诉书应当如何书写呢，下面将由法律快车小编为您详细介绍，希望对您有所帮助。

　　工程款债务纠纷起诉书范文

　　起诉单位：（全称）：＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿县＿＿＿＿＿＿建筑公司

　　企业性质：

　　经营范围：

　　流动资金：X万元

　　何时经何部门批准开业：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月份经＿＿＿＿＿＿县基建局批准

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿。帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　法定代表人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　被告单位（全称）：＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　事由：工程款债务纠纷

　　事实和理由：

　　＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日，＿＿＿＿＿＿县建筑工程总公司＿＿＿＿＿＿公司（原告，以下简称乙方）同＿＿＿＿＿＿（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为X元。开工日期定为＿＿＿＿年＿＿月＿＿日；竣工日期定为＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到＿＿＿＿年＿＿月＿＿日乙方才正式开工。在长达X之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的X余名职工无活可干，给乙方经济上造成损失达X元。甲方虽然承担了X元的误工费，但尚有X元到今有承担赔偿损失的责任。

　　两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后，于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿日完工。三幢楼均经＿＿＿＿市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

　　工程结算书经甲、乙双方审定后，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款X元。

　　从＿＿＿＿年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程施工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值Ｘ元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于＿＿＿＿年＿＿月底撤离甲方工地。

　　为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推脱，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

　　综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款　给乙方造成了很大的经济损失。《民法通则》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

　　诉讼请求：

　　责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失：

　　（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款X元；

　　（二）结算零建工程款：X元减去甲方垫付的材料款X元，应付给乙方工程款X元；

　　（三）赔偿乙方的经济损失：＿＿＿＿年至＿＿＿＿年度拖欠款的滞纳金X元；＿＿＿＿年＿＿月至＿＿月设备闲置费X元

　　以上三项合计，共X元。

　　此致

　　＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿区人民法院

　　起诉单位：＿＿＿＿＿＿县建筑工程总公司

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司（盖章）

　　＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

　　附：1、本状副本X份；　2、书证X件。