法律知识

竣工验收纠纷起诉状要怎么写

法律快车官方整理
2020-11-23 20:35
人浏览

  日常生活中会产生各种纠纷,大部分纠纷都可以双方协商解决,如果协商不成的话,则可以到法院起诉,通过法律的途径来维护自身合法权益,到法院起诉是需要提交相关材料的,其中就包括起诉状,不同类型的纠纷,在写起诉状的时候,其内容也是不一样的。那么竣工验收纠纷起诉状要怎么写?法律快车小编整理了以下内容,希望对大家有所帮助。

  一、竣工验收纠纷起诉状要怎么写

  原告:**市**溶剂有限公司

  法定代表人:申**经理

  被告:**市建筑工程三公司**分公司

  法定代表人:尤**经理

  诉讼请求

  1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元;

  2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额);

  3、诉讼费等由被告承担;

  事实与理由

  二00四年二月二十五日,原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定:由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程,合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日,但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸,2005年1月29日,双方又签定一份《工程进度协议》约定:“土建以及安装工程未完部分,自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工,每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工,也没有正式交工验收,有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下,原告于2005年5月19日点火试车,至此被告又延期60日,被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中,原告发现该工程存在严重的质量问题,但被告也不按照合同约定尽维修责任,导致原告产出废品损失439732.10元,工程维修损失124013.67元,停产损失1143320元,共计损失1707065.77元。另外,该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题,致使工程多处出现塌方和裂纹,给原告造成巨大经济损失。为此,原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定,其损失另行计算。

  综述:被告不讲诚信,一再违反合同,是严重的违约行为,应当承担违约责任,造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯,特向人民法院提起诉讼,请求依法判决。

  此致

  **县人民法院

  具状人:**市**有限公司

  二00八年x月二十三日

  二、竣工验收的条件是什么

  1、《建设工程质量管理条例》第十六条,建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

  2、建设工程竣工验收应当具备下列条件:

  (1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;

  (2)有完整的技术档案和施工管理资料;

  (3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;

  (4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;

  (5)有施工单位签署的工程保修书。

  三、项目竣工验收程序

  1、申请报告

  当工程具备验收条件时,承包人即可向监理人报送竣工申请报告。

  2、验收

  监理人收到承包人按要求提交的竣工验收申请报告后,应审查申请报告的各项内容,并按不同情况进行处理。

  3、单位工程验收

  发包人根据合同进度计划安排,在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时,或承包人提出经发包人同意时,可进行单位工程验收。验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。

  4、施工期运行

  是指合同工程尚未全部竣工,其中某项或几项单位工程或工程设备安装已竣工,根据专用合同条款约定。需要投入施工期运行的,经发包人约定验收合格,证明能确保安全后,才能在施工期投入运行。

  5、试运行

  6、竣工清场

  除合同另有约定外,工程接收证书颁发后,承包人应按要求对施工现场进行整理。直至监理人检验合格为止,竣工清场费用由承包人承担。

  以上就是法律快车小编为您介绍的关于竣工验收纠纷起诉状要怎么写等知识,由此可见,我们在遇到工程验收纠纷的时候,如果需要通过到法院起诉来解决纠纷的话,起诉书中要写明双方的基本信息、诉讼请求以及事实与理由等内容。大家如果还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您提供帮助。 

声明:该内容系作者根据法律法规、政府官网以及互联网相关内容整合,如有侵权或者错误内容请【联系】平台删除。
查看更多
拓展阅读
年普法人次15亿+

相关知识推荐

加载中