相关知识推荐
-
建筑工程施工条件有哪些
建筑工程标的额较大，因此建筑工程施工需要满足施工图纸经过审核、办理好施工许可证、建筑工程施工合同签订
工程施工方案人看过
-
我想注册一家劳务服务公司，但没有建筑资质，能否承包小型的劳务工程。如土、石工程、旧房改造、土方工程已经纳入地基与基础工程专业承包资质的施工范围。因此，地基与基础工程专业承包资质就可以承揽土方开挖的施工项目。根据资质的等级，分别可以承揽不同造价的土方施工项目：一级资质可以承揽各种土方施工项目，二级资质可以承担造价不大于一千万元以上的施工项目。
来宾律师
人看过
395人咨询过
去咨询 -
房屋建筑工程监理资质承包范围分别是什么
综合资质可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，专业甲级资质可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，
工程建设人看过
-
浅谈房屋建筑工程施工监管
【摘要】建筑工程质量事关重大，房屋建筑工程施工质量监管显得尤为重要，但监理工程师很容易忽视监理的预控
工程纠纷论文人看过
-
如何提高房屋建筑工程的质量
摘要：房屋建筑工程质量是广大市民普遍关心的问题，在房屋建筑工程建设和使用过程中显现出来或大或小的质量
建设工程质量人看过
-
甲方授权乙方为“广州市金慧眼网吧连锁机构”在广州地区的所有装饰工程设计、装饰工程施工安装、强电设计及施工安装工程(一)解决发包方拖欠工程款的两种办法第一种办法，双方协商把工程项目折成工程款变更到承包方名下。比如工程施工过程中，承包方把工程建设到了五层，发包方出现因其他纠纷导致资金困难无法支付进度款，经调查，该发包方确实难以日后结算，最后经双方协商，把已经建成的五层和包括土地使用权等其他关联财产作价7000万，由承包方买下该在建项目继续建设，承包方变成了开发商。这确实是无奈之举。第二种办法，利用优先受偿权规则，将项目拍卖受偿。(二)解决发包方拖欠工程款的法律依据根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》【法释〔2002〕16号】规定：人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。
泰州律师
人看过
285人咨询过
去咨询 -
房建工程初验程序
初验房屋建筑工程的程序是：首先检验建筑工程所有工作内容是否按照设计图纸全部施工完成（室外散水以内部分），其次完成消防验收
工程建设人看过
-
谈建筑工程施工新技术的应用
摘要：本文在阐述施工新技术发展状况的基础上，通过从防水施工、大体积混凝土施工、钢筋连接、屋面施工、金
工程施工方案人看过
-
装饰工程部可以包幕墙工程吗，合同有效吗施工合同归责原则为严格责任，只要一方有违约行为，不论是否存在主观过失或故意，都应承担民事责任。具体有如下几种：(一)发包人未及时拨付进度款时：(1)承包人应按书面催告发包人，发包人在催告函的合理期限内未付清的，承包人可以顺延工期，并可要求赔偿停工损失。(2)但承包人虽提出口头异议但仍继续施工的，发生纠纷后承包人要求发包人承担此违约责任时，因承包人举证不充分故而不予支持。(二)中途停工：谁引起停工由谁承担。(三)隐蔽工程：隐蔽工程经双方验收后，承包人继续施工而发现隐蔽工程存在质量问题造成损失，发包人应承担相应过错责任;若属设计单位、监理单位有过错的，应按过错大小各自承担相应责任。(四)三无工程被责令停工的，承包人仍按发包人要求继续施工，其损失主要部分由发包人承担，次要部分由承包人承担。(五)固定造价合同。遇到建材涨价风险时处理。涨价属正常市场风险的，涨价部分由承包人自理。涨价超过正常市场风险的，承包人可要求增加工程价款。但是实务中很难认定，涨价风险是否属正常市场风险，因而—旦鉴定固定造价合同后不太可能让承包人追加工程价款。(六)逾期交付，承包人应承担违约责任。发包人可按合同约定要求承包人支付约定违约金。倘若发包人损失超过违约金的，发包人可要求对方赔偿。但作为违约金具有补偿性质，其罚惩性不强。故发包人要求赔偿金额不得超过双方缔约时可预见限额。(七)提前使用问题。工程未经验收，发包人提前使用，擅自使用所致质量等问题由发包人承担责任。若承包人原因造成的，由承包人负责。但需明确的，即使是发包人擅自使用，也不免除承包人在合理期间对工程结构、基础工程的质量责任。(八)竣工验收合格后，承包人应将工程及资料交付发包人。实际工作中，常发生承包人因为发包人未付清工程款而拒交工程的情况。发包人无法行使占有、处分权利的损失，由承包人承担。但值得一提的是在发包人未付清工程款之前，承包人拒交工程的，对承包人还是有好处的。按照最高院关于建设工程价款优先受偿的批复，同一工程有优先权，抵押权的，优先权优于抵押权。建设价款可就标的拍卖款，变卖款享有优先受偿权。而进行变卖的前提，承包人仍占有、支配工程。(九)拒绝验收问题：工程竣工后，约定验收期满，发包人拒绝验收，承包人可单方与有关部门组织验收，验收费用各半承担。若因发包人拒绝提供验收资料、文件，致使无法验收的，视为发包人对工程已验收合格。(十)拖欠工程款：应从验收后或约定付款期满之次日起算滞纳金。发包人拒绝，拖延验收的，应从约定验收期满次日起算滞纳金。未约定验收期的，以工程竣工：日或施工人要求发包人验收期满次日起算滞纳金。
肇庆律师
人看过
253人咨询过
去咨询 -
农村建光伏大棚项目、分包钢结构工程、现工程已完工、总包委托授权我索要包括土建基础等全部工程款签订施工合同，必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件”，明确约定合同条款。对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。合同应具备以下主要内容：1.工程名称、地点、范围、内容，工程价款及开竣工日期;2.双方的权利、义务和一般责任;3.施工组织设计的编制要求和工期调整的处置办法;4.工程质量要求、检验与验收方法;5.合同价款调整与支付款方式;6.材料、设备的供应方式与质量标准;7.设计变更;8.竣工条件与结算方式;9.违约责任及处置办法;10.争议解决方式;11.安全生产防护措施。1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过，1999年3月15日中华人民共和国主席令第十五号公布，自1999年10月1日起施行的《中华人民共和国合同法》规定：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
平顶山律师
人看过
295人咨询过
去咨询 -
我有一套新房装修、找的一个设计师私装、和他签订了装修合同、付了百分之六十的工程款、他又下包给另一个监理了、现在监理跑了、工程只做了水电、本来这百分之六十的工程款还包含了瓦工的人工费和防水、现你好，直接起诉设计师，若需要帮助，可来电详询
周娅律师
人看过
17479人咨询过
去咨询 -
工程设计、监理您好！先看你们公司关于机构设置是怎样的。
刘琬琳律师
人看过 -
竞标不参加能知道中标价吗
竞标不参加在公告后能知道中标价。竞争性谈判谈判期间不可以公开每个投标人的价格，在确定中标人前招标人不
招标投标人看过 -
我接了一个项目招标文件里面的投资要求第二条要求投标人所投加固施工必须具有特种施工资质。我的营业执照的经营范围是工业民用建筑、钢结构、起重设备安装工程专业承包、金属门窗工程专业承包、市政公用工可以要求招标方进一步释明
冉令涛律师
人看过 -
投标投诉期多长时间
投标投诉期是10日之内。依据我国相关法律的规定，投标活动的利害关系人认为招标投标活动不符合行政法规规
招标投标人看过
-
主体工程的附属工程不需要招投标吗附属工程要根据项目的大小、工程类别、预算造价来区分，发包方也可以采用邀标等方式。 一般超过50万的国有项目必须招标，100万的地方项目必须招标，还要看各地标准
张国权主任律师
人看过 -
由于报价失误导致我公司在招标工作中废标，现在公司要开除我这合理吗？您好，可以提出招标质疑
山南律师
人看过 -
招标质疑要在多久时间内提出
招标质疑要在投标截止时间10日内提出对招标文件的异议，对资格预审文件有异议的应在提交资格预审申请文件
招标投标人看过
-
工程款已汇入挂靠公司，却遭拒不支付，我们该如何处理？工程款汇入挂靠公司却遭拒付，可提起行政诉讼。依据《中华人民共和国民法典》，对方不履行合同义务，需承担违约责任。如仍不付款，可申请强制执行，确保及时收回款项，避免资金损失和合同违约风险。
酒泉律师
人看过 -
企标和国标的区别
企标和国标的区别是：企标是在企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准，由企
招标投标人看过
-
工程纠纷败诉后的上诉程序工程纠纷败诉可上诉。操作如下：1.在规定期限内向上一级法院提交上诉状；2.上诉状需明确当事人信息、原审法院名称、案件编号等；3.阐述上诉请求及理由。如情况复杂，建议寻求律师协助。
青岛律师
人看过 -
发出中标通知书后多长时间开工
发出中标通知书30日后可以开工。投标人应在投标有效期内完成评标、定标和发出中标通知书，在发出中标通知
招标投标人看过
-
你好，我想咨询下，24年1月刑事处罚结束，现在能投标做项目经理吗可以说说具体情况，帮助您分析分析
刘宏辉律师
人看过 -
投标保证金为项目总价的百分之多少呢
投标保证金最高为项目总价的百分之二，同时不得超过八十万元人民币。投标保证金有效期应当与投标有效期一致
招标投标人看过
-
经营进口食品需要哪些程序？一、进口食品需要哪些手续1、进口食品需要的手续如下：（1）食品的进口，进口企业应当持外贸合同、发票、装箱单、提单等必要的凭证和相关批准证明文件向报关地出入境检验检疫机构报检；（2）进口动植物源性食品，应根据产品的不同要求提供相应的《动植物检疫许可证》、外商出口国出具的检验检疫证书、卫生证书、原产地证书；（3）进口预包装食品及食品添加剂的，应当有中文标签、中文说明书等，且报检时需要提供食品中文标签样张和外文原标签及翻译件。2、法律依据：《中华人民共和国食品安全法》第九十二条进口的食品、食品添加剂、食品相关产品应当符合我国食品安全国家标准。进口的食品、食品添加剂应当经出入境检验检疫机构依照进出口商品检验相关法律、行政法规的规定检验合格。进口的食品、食品添加剂应当按照国家出入境检验检疫部门的要求随附合格证明材料。二、食品进口有哪些基本流程食品进口基本流程：1、食品进口国外必须提供原产地证和卫生许可证，生产日期证明；2、食品进口国外出口时候制作的发票箱单，必须提供；3、食品进口所需所有资料：生产日期，原产地证，植检证，发票箱单，提单，销售合同；报关报检委托书，适用标准声明，承诺书；4、食品进口设计标签；5、凭提单去换提货单，然后准备提货；6、凭原产地证、卫生证、发票箱单、报关报检委托书等资料，报进境备案；7、报一般贸易进口，海关查验、审价等，确定价格在合理范围内，货物与申报内容一致；8、货代公司通知贵司交税，完税后，海关放行，告知仓库，仓库放行；9、之后由货代公司安排车队运送货物，或者由贵司安排车队来货代公司仓库提货，听客户指令决定。
湛江律师
人看过 -
政府采购30万需要招标吗？政府采购30万是否需要招标，需根据具体情况判断。依据相关法律规定，政府采购方式多样，包括公开招标、邀请招标等，选择哪种方式需根据采购项目特点、预算金额等因素综合
菏泽法律问答顾问律师
人看过 -
押运员在不知道的情况下运输脏物不知情的话，是不构成犯罪的
边学亮律师
人看过 -
我想咨询一下物业服务合同招投标需不需要在住建局进行备案，没有备案合同是否无效需要备案的。物业管理备案新建物业出售前,由开发企业或建设单位将划定的物业管理区域向物业所在地的区建设局备案。
周清智律师
人看过
加载中