律师案例

周南律师
周南律师
湖北-武汉
主办律师

精装修房地板不平整 买房人拒收开发商不担责

房地产2011-07-16|人阅读

精装修房地板不平整 买房人拒收开发商不担责 “拎包即入住”是很多人选择购买精装修房的初衷,然而当越来越多人选择“精装修”时,因房屋装修质量问题产生的纠纷也接踵而至。江苏无锡市民于某便是其中一位,在交接时发现地板铺设不平整便拒绝接收,后又状告开发商逾期交房,要求支付违约金8万余元。2011年5月8日,无锡市南长区人民法院依法审结这起商品房买卖合同纠纷,判决驳回于某的诉讼请求。 2008年8月,于某在无锡购买一套精装修房,在与某置业公司签订的商品房买卖合同中约定,置业公司在4个月后将验收合格且符合合同约定的商品房交付于某,逾期则支付违约金。到期前,置业公司向于某发出《入住通知书》,然而于某在交接时发现房屋地板不平整,遂未办理房屋交接手续。在经过两次整修后,于某认为地板装修依然存在质量问题,遂要求置业公司支付逾期交房的违约金。而置业公司辩称,自己按约交房时,于某以地板不平整为由拒绝接收,基于公司良好的服务信誉,派员整修了两次,之后多次通知于某来取房,然而于某均不予理睬,因此自己才保管至今。 法院经审理查明,无锡市相关部门曾发出《通过竣工综合验收备案的通知》,明确房屋符合综合验收备案要求。另外,双方签订的合同中仅明确装潢材料的材质、品牌,对施工工艺及要求未作规定。 法院认为,置业公司交付的房屋已经过相关部门的验收,并且于某提出的瑕疵部分并不在合同约定范围内,置业公司不应承担逾期交房责任,故判决驳回于某的诉讼请求。

律师提醒 本案争议焦点在于开发商提供的“精装修”质量是否符合商品房买卖合同约定。合同缺失对装修工艺、质量的具体约定,购房人又不能提供其他证据证明时,应认定交易房屋具备交付条件,购房人不得拒绝接收。法官提醒,购买精装修房应对装潢材料、品牌以及施工要求等方面进行细致约定,避免因合同约定不明确而产生纠纷。

本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向法律快车投诉反馈。
律师文集推荐
房屋买卖合同解除 “链家”被判返还中介费
房屋买卖合同解除“链家”被判返还中介费房屋买卖合同解除,中介称已提供服务不退还中介费。李某为此诉至法院要求返还,2012年4月6日,北京市昌平区人民法院判决链家
#房地产
人看过
房屋买卖合同解除 “链家”被判返还中介费
明知瑕疵仍买房 如意算盘终落空
明知瑕疵仍买房如意算盘终落空2012年3月31日,北京市第一中级人民法院审结一起房屋买卖合同纷案件。案件中的受让人明知诉争房屋存在权利瑕疵,仍然购买,最终因为不
#房地产
人看过
明知瑕疵仍买房 如意算盘终落空
房价上涨姐妹反目 借名买房对簿公堂
房价上涨姐妹反目借名买房对簿公堂王女士将堂妹一家起诉至法院,要求腾退并返还位于天通苑的房产。2012年4月1日,北京市昌平区人民法院因房屋所有权存在争议驳回了王
#房地产
人看过
房价上涨姐妹反目 借名买房对簿公堂
交了定金买不了房 只因收条太简单
交了定金买不了房只因收条太简单福州的阿香看上了一套房,与房主口头达成购房协议后,她付了购房定金2万元,房主也开具了收条,可房子却迟迟拿不到。2010年9月6日,
#房地产
人看过
交了定金买不了房 只因收条太简单
昔日恋人上法庭争房产 女方支付费用男方应返还
昔日恋人上法庭争房产女方支付费用男方应返还恋爱期间,由男方出资以女方名义购买了商品房。几个月后,双方因故分手,为了房子的归属问题,昔日恋人闹上法庭。天津市南开区
#房地产
人看过
昔日恋人上法庭争房产 女方支付费用男方应返还
三套房贷未获批 十万元定金泡汤
三套房贷未获批十万元定金泡汤陈先生因购买第三套房贷款无法获批,不能继续履行房屋买卖合同,起诉要求吴先生返还购房定金10万元。2011年4月6日,上海市松江区人民
#房地产
人看过
三套房贷未获批 十万元定金泡汤