问答详情

承建土石方工程，因甲方工作面和机械调配不力，导致我公司经常停工，原合同王个月工期，将一年半才做了原合同工程量的一半，请问如何问发包方索赔人工窝工和机械停滞费

拖欠工程款 2023-09-05 15:12 人浏览

共3位律师解答

施工索赔的原因包括：
1、法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费；
2、由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用；
3、分包人的索赔费等。法律依据：《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

法律快车咨询顾问

2023-09-05 15:11

咨询我
工程索赔的主要依据：
1、《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失；
2、《民事诉讼法》第一百一十九条规定，向人民法院提起诉讼应当符合有明确的被告，有具体的诉讼请求和事实、理由等条件。
《民法典》第八百零三条法律依据：《民法典》第八百零三条
《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

平台法律顾问团队
官方

2023-09-05 15:12

咨询我
进行工程索赔的依据是：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失；向人民法院提起诉讼应当符合有明确的被告，有具体的诉讼请求和事实、理由等条件。法律依据：《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

建筑工程律师团队
推荐

2023-09-05 15:12

咨询我
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

平台阜阳律师团
官方

响应时间平均2分钟内

咨询我

声明：未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。