法律知识

机械加工合同怎么写

法律快车官方整理
2022-04-19 10:15
人浏览

　　对于一些生意比较好的工厂来说，订单比较多，自己加工总会有忙不过来的时候，这种情况又不能不做，所以就只能去寻找一些其他的工厂来帮忙加工，那么找其他工厂加工是需拟定合同的，把所有的事项都要写进合同里，双方签订合同后，就可以开始投入工作了。接下来就让法律快车小编介绍关于机械加工合同怎么写？

　　一、机械加工合同怎么写

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方为甲方加工零件一批。经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条：加工成品质量要求：

　　一：甲方提供图纸和质量要求。

　　二：乙方按照甲方图纸要求进行加工。

　　第二条：甲方提供图纸共计： 份，由甲方于 年 月日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求进行加工期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知甲方；甲方应当及时回复，提出修改意见。

　　第三条：加工价款：按核定价格计算共计： 元。（乙方附明细清单）

　　第四条：验收标准和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到厂验收，验收标准以合同规定的质量要求和图纸为标准，数量以合同规定为标准。

　　第五条：交货的时间和地点：年 月日全部交货．任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。由甲方自行提货。

　　乙方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款．甲方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。

　　第七条：结算方式及期限：甲方收到全部加工件，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐。

　　第八条：乙方的违约责任

　　一：乙方如未按合同规定的质量交付加工件，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，乙方应当负责重新加工，并承担逾期交付的责任。

　　二：乙方逾期交付加工件的，应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按逾第六条：本合同签字之日，甲方向乙方给付预付款： 元（大写 ：）期交付部分的价款总额的百分之一偿付违约金。

　　三：乙方不能交付加工件的，应向甲方偿付不能交付加工工件部分价款总值50％的违约金。

　　第九条：甲方的违约责任

　　一：甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，对已加工工件等经甲方认定后赔偿乙方因此造成的损失。

　　二：甲方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分加工件价款总值50％的违约金。

　　三：甲方如未按合同规定的时间向乙方提供图纸和其他技术资料，除交付加工件的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方因停工待料的损失。

　　四：甲方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　第十条：不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使加工件或原材料毁损、灭失的'，乙方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任．但乙方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除乙方责任；在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的，甲方应当承担责任，并赔偿乙方因此造成的损失．

　　第十一条：本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉．

　　本合同一式 份，甲乙双方各执一份。

　　甲方： （盖章）

　　乙方： （盖章）

　　日期：

　　二、加工合同协议书范本包括什么内容

　　加工合同的主要条款，是合同的核心部分，条款必须完备。其主要条款包括：品名或项目，数量、质量、包装、加工方法，原材料的提供以及规格、数量和质量，价款或酬金，履行期限、地点和方式，验收标准和方法，结算方式、开户银行和帐号，违约责任，双方约定的其他事项等。

　　三、委托加工合同管辖法院怎么确定

　　因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

　　合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

　　随着市场上合同的规范管理比较严格，那么签署好了的合同在法律上是有明确规定的，也就是说当合同签订后就具有法律效力了，所以在签订合同之前一定要把合同看清楚在签署，负责后续带来的麻烦是需要自己承担的。以上就是法律快车小编介绍的机械加工合同怎么写？如果还有什么疑问，欢迎咨询法律快车的律师。

声明：该内容系作者根据法律法规、政府官网以及互联网相关内容整合，如有侵权或者错误内容请【联系】平台删除。
查看更多

相关知识推荐

加载中
  • 可能感兴趣
  • 热搜标签
公司法 深圳律师 重庆律师 昌平区律师 海淀区律师 南宁律师 债权债务 法律内容 法律列表 法律资讯
离职保密协议 法人委托书 履约保证金 雇佣合同 用工协议 用工合同 劳务协议 违约金 合同违约金 解除合同协议书 合同纠纷 合同诈骗罪 协议书怎么写 三方协议有什么用 劳务派遣合同 集体合同 三方协议 劳务合同 违约金条款 解除合同
法律快车 > 法律知识 > 合同纠纷 > 合同知识 > 加工合同知识 > 机械加工合同怎么写
20年 · 50亿人次使用
有法律问题 · 上法律快车
严格审核
专业解答
放心购买
查看详情
首页问律师找律师学知识
© 2004-2024 法律快车粤ICP备18072297号
隐私协议协侵投诉律师加盟