原告：李-被告一：福州--装饰工程有限公司，法定代表人：徐--被告二：徐--原告与被告一于2020年1月4日签订了《福州市--装饰装修工程施工合同》，由被告一承包原告--小区108平方房屋装修施工，总价133599元，约定工期120天。合同生效后，原告依约支付被告一工程款，被告一进场施工，期间因疫情原因，双方同意约定工期延期，并于2020年4月1日重新施工，施工期间，原告按照被告一要求，按时支付工程部分所需款项。但被告一施工进度却一直拖延，如今，被告一已收取了原告款项139422.48元，但工程进度仅仅完成部分瓷砖和部分水电安装。原告多次催促被告一尽快跟进工期，被告一以各种理由擅自单独推迟工期，甚至于2020年8月，告知原告称没有资金而独自停工。被告一独自停工行为已构成违约，应依法承担相应责任。并且因被告一擅自拖延工期，导致原告仍需支付延迟工期时所需的租房租金。因此，被告二应赔偿原告额外的租金。被告二是被告一的法定代表人，被告一是被告二的个人独资企业，且原告支付款项的银行账户和微信转账记录均为被告二的个人账户，故被告二对被告一款项应承担连带清偿责任，为维护原告利益，特具状起诉

相关知识推荐

• 施工合同是不是要式合同

  施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工

  合同纠纷

  人看过
  

• 施工合同诉讼有效期

  施工合同诉讼有效期一般是3年，特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年，自权利被

  合同纠纷

  人看过
  
• 有人联系我，签了合同，收了380元的服务费是合法的
  兼职交服务费是不合法的，根据相关法律的规定用人单位不得以任何理由向劳动者收取任何费用，如服务费金额已

  福州律师

  人看过
  

  145人咨询过

  去咨询

• 施工合同几年没有诉讼时效

  施工合同三年超过诉讼时效。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效是三年，从权利被侵害之日起超过二十年的

  合同纠纷

  人看过
  
• 在卖游戏账号的过程中突然不想卖需要赔偿违约金
  卖方反悔不想卖了，违约金按照合同中的违约金条款计算。如果没有约定违约金，一般按照违约行为造成的损失计

  福州律师

  人看过
  

  169人咨询过

  去咨询

• 建设合同属于什么类别合同

  建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察

  合同纠纷

  人看过
  
• 没有签合同，有什么隐患吗？
  一、买了事故车没有合同怎么办1、买了事故车没有合同具体情况如下：（1）如有证据证明在购买时不知道是事

  福州律师

  人看过
  

  372人咨询过

  去咨询

• 承揽合同纠纷是什么意思

  承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果，定作人给付报酬的过程中发生的纠纷，如报

  合同纠纷

  人看过
  
• 交了自媒体学费3980也在上面签了合同，能全部退费吗？
  一般可以退费。1、若因机构的原因造成学生无法完成学习计划的情况，学生要求退学、退费，机构须予以退还剩

  福州律师

  人看过
  

  469人咨询过

  去咨询

• 先施工后签合同违法吗

  先施工后签合同违法，存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程，由于存在较大的不确定因素，双方的权

  合同纠纷

  人看过
  
• 小孩子去旅游交了定金，定金能退吗？还说要求小孩去公安局说清楚
  这个法律问题需要看你这边的情况，再根据相关的法律规定解答

  彭子镔律师

  人看过
  

  5354人咨询过

  去咨询
• 福清市这边物业费交了. 物业又要去收车位管理费合理吗. 能取
  这个法律问题需要看你这边的情况，再根据相关的法律规定解答

  彭子镔律师

  人看过
• 以租代购一部车辆，有还款意愿，在不知情的情况下车辆被开走，这
  这个法律问题需要看你这边的情况，再根据相关的法律规定解答

  彭子镔律师

  人看过
• 然后接了一个什么商务单，结果到第二天盖给钱到时候人跑了，现在
  如有被诈骗或其他违法犯罪行为的，可以及时报警

  陈奇斌律师

  人看过