您好，我去年9月中了一个标，工期60天，但因甲方原因，没有和设计院沟通好，一直未提供施工图纸，直到今年1月底才提供设计图纸，正常施工几天就遇到新问题，就又停工等待设计院下来勘测，一等就是一个月才拿出新方案，而后因为征地问题一直协调不下（征地也是甲方的责任），导致无法施工，工程一直拖到现在没完工，工期延误的这一年零4个月的时间，材料价格突飞猛进，相比去年投标时涨了一个倍的价格，而中标合同上当时写的是不予以调价，这个该怎么处理？

相关知识推荐

• 房屋装修验收不合格怎么处理

  房屋装修完毕，最重要的就是验收问题，验收合格才可以收房。那房屋装修验收不合格怎么办？房屋验收不合格，

  房地产法

  人看过
  
• 房屋全包装修合同，现在装修公司施工一部分后，认为原价格错误，
  签订房屋装修合同时应注意的事项：第一、合同中必须写明装修的具体要求和完工日期。有的消费者在签订合同时

  西宁律师

  人看过
  

  179人咨询过

  去咨询

• 合同履行过程中出现困难该怎么处理

  合同履行过程中出现困难的处理措施为：1、及时与合同另一方当事人联系、沟通，请求其做出回应并报告其准备采取的应急措施和立场

  合同法

  人看过
  

• 工程施工合同应该怎么写

  工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目，是根据建设工程设计文件的要求，对建设工程进

  工程纠纷

  人看过
  

• 安全施工合同怎么写

  在实践中，建设工程不仅要注意工程的质量问题，更要把施工工人们的人身安全放在首位，建设单位应当在施工前

  工程纠纷

  人看过
  
• 合同履行一般，发现废标，中标金额部分重复，应如何处理？结算价
  你好，建议双方协商，有协议的按照协议履行

  安顺律师

  人看过
  

  154人咨询过

  去咨询

• 施工合同是诺成合同吗

  施工合同是诺成合同，由双方协商一致在合同上签字就可以成立。由诺成合同是和实践合同相对的，只需要当事人达成合意就可订立的合

  合同法

  人看过
  

• 工程监理合同该怎么写

  建设工程合同也称建设工程承包合同，是指由承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘

  工程纠纷

  人看过
  
• 建设部门没有施工图纸，进行估算报价，最后施工中出现施工图，工
  建筑工程施工合同签订过程中应注意哪些问题？1.合同主体应适格。对通过市场跟踪所选择的合同当事人，应核

  安庆律师

  人看过
  

  375人咨询过

  去咨询
• 您好！便是在施工工地上受伤了，如今冶好了，招标方不处理。
  在工作场所受伤的可先做工伤认定。用人单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内

  银川律师

  人看过
  

  147人咨询过

  去咨询
• 前面施工造成的，该如何处理？
  您好，建议及时协商处理，协商不成的可以和对方商量赔偿事宜。

  梁静飞律师

  人看过
  

  734472人咨询过

  去咨询
• 和甲方签订施工合同，但是上个工序施工出现的问题比较大，如果不
  你好，可以协商解除合同要求赔偿违约金。

  裴宗峰律师

  人看过

• 竞标不参加能知道中标价吗

  竞标不参加在公告后能知道中标价。竞争性谈判谈判期间不可以公开每个投标人的价格，在确定中标人前招标人不

  招标投标

  人看过
  
• 没有施工合同，按施工面积结算的，就是不给算，现在在不知道该怎
  你好，可起诉处理，1、民事起诉书。2、主要证据材料目录及复印件。3、原告身份证复印件1份并同时提供原

  李晓航律师

  人看过

• 投标投诉期多长时间

  投标投诉期是10日之内。依据我国相关法律的规定，投标活动的利害关系人认为招标投标活动不符合行政法规规

  招标投标

  人看过
  
• 并相互签定了施工合同，施工合同能否继续，怎么处理施工部份，招
  您好，根据实际损失索赔。协商不成，起诉解决

  龙宇涛律师

  人看过
• 建筑工程定额的种类与具体分类
  建筑工程定额按生产要素和用途有不同分类。选择时需考虑工程具体需求，如施工阶段、预算控制等，以确保定额

  昆明律师

  人看过

• 招标质疑要在多久时间内提出

  招标质疑要在投标截止时间10日内提出对招标文件的异议，对资格预审文件有异议的应在提交资格预审申请文件

  招标投标

  人看过
  
• 经营进口食品需要哪些手续？
  一、进口食品需要哪些手续1、进口食品需要的手续如下：（1）食品的进口，进口企业应当持外贸合同、发票、

  曲靖律师

  人看过

• 企标和国标的区别

  企标和国标的区别是：企标是在企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准，由企

  招标投标

  人看过
  
• 施工总承包建投提管理费是以下浮点收取吗
  施工总承包的管理费并不是以下浮点收取的。 管理费的收取通常是根据合同约定或相关法规标准来确定的，具

  辽宁青楠律所律师

  人看过

• 发出中标通知书后多长时间开工

  发出中标通知书30日后可以开工。投标人应在投标有效期内完成评标、定标和发出中标通知书，在发出中标通知

  招标投标

  人看过
  
• 评估公司对桑树怎么评估的
  可以协商或评估的

  曲靖法律问答顾问律师

  人看过

• 投标保证金为项目总价的百分之多少呢

  投标保证金最高为项目总价的百分之二，同时不得超过八十万元人民币。投标保证金有效期应当与投标有效期一致

  招标投标

  人看过
  
• 农村自建房包工包料承包给乙方，当时合同约定2018年12月3
  还差多少呢，传票收到了吗

  云南三德律师事务所律师

  人看过
• 我是煤矿采购代购员 卖材料的起诉我
  您好，您可以向对方提供煤矿的名称地址联系电话等，让原告追加被告。

  余联刚律师

  人看过