2021年10月17日，原告与被告签订了《装饰工程施工合同》。工程施工地点位于陕西省汉中市西乡县堰口镇堰口社区十五组210国道旁。工程总造价：59900.5元。合同约定工程期限为36天，竣工日期为2021年11月25日。工程竣工后，被告应通知原告验收，经验收合格后，双方依约进行工程结算。由于被告延误工期的，每推迟一天将按工程总造价的１%从中扣除。2021年12月24日，装修工程首次验收阶段时，因装修工程出现多处较大质量问题，原告向被告提出整改意见。但原告一直未对这些质量问题和整改意见作出积极回应与有效解决，且态度十分恶劣，致使竣工日期拖延至2022年9月3日。拖延工期共计282天。

相关知识推荐

• 建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013—0201已废止）

  建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013—0201已废止）

  #其他地区劳动仲裁信息

  人看过

• 工程竣工验收合格后,应如何进行结算

  建设工程竣工验收合格的结算是：验收合格后乙方汇总整理所有结算资料，上报监理及甲方；监理审核结算资料的完整性，核对达成一致

  工程建设

  人看过
  

• 工程结算的时间规定

  进行工程结算的时间如下：1、按月结算方式实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的方法；2、分段结算方式划分不同阶段进行

  工程建设

  人看过
  

• 铁路建设工程施工合同协议条款专业版

  铁路建设工程施工合同协议条款专业版

  #其他地区劳动仲裁信息

  人看过

• 工程债务诉讼时效是多久呀

  工程债务诉讼时效是三年。该诉讼时效一般自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算，自权利被侵害之

  债权债务

  人看过
  

• 电缆沟工程施工合同

  电缆沟工程施工合同

  #其他地区劳动仲裁信息

  人看过

• 什么是遗产债务

  遗产债务是指被继承人死亡时还没有清偿的税款、债务。主要包括：1、被继承人生前依照我国税法规定应当缴纳

  债权债务

  人看过
  
• 我是一个小包工工程做完验收一年多了，问老板要钱老是说没有，这
  您有权要求老板按合同支付款项。如老板持续拖欠，可依据《中华人民共和国劳动法》或《中华人民共和国合同法

  上海律师

  人看过
  

  427人咨询过

  去咨询

• 金钱债务属于种类物之债吗

  金钱债务属于种类物之债。种类之债是指，以不特定而可特定的物为标的的债。买卖、消费借贷等合同大多以不特

  债权债务

  人看过
  
• 我是一个小承包商，承包工程失去了工人的工资怎么办？
  一、承包人不给工资怎么办1、承包人不给工资可以采取以下办法：（1）协商解决；（2）到劳动行政部门举报

  上海律师

  人看过
  

  445人咨询过

  去咨询

• 遗产债务的范围与认定标准有哪些

  遗产债务是被继承人应当缴纳的税款和应当偿还的债务。以继承遗产的实际价值为限，超过遗产价值的部分，继承

  债权债务

  人看过
  
• 我去讨要工程款，被打，公安护着他
  您好，请问这边具体情况怎么回事

  俞超强律师

  人看过
  

  2623人咨询过

  去咨询

• 为逃避债务无偿转让房产有法定效力吗

  为逃避债务无偿转让房产有法定效力，但被撤销后自始无效。债务人无偿转让财产影响债权实现的，债权人可以请

  债权债务

  人看过
  
• 工程延误赔偿标准
  你好，根据合同约定赔偿

  郝淑红律师

  人看过
  

  8281人咨询过

  去咨询

• 去世后债务需要妻子和子女承担吗

  去世后，继承了遗产的妻子和子女需要承担债务。如果是夫妻共同债务，生存的另一方应当偿还债务，承担连带责

  债权债务

  人看过
  
• 工程款欠账的起诉方法
  您好，如双方协商不成的，建议您准备施工合同，验收报告等相关证据材料向法院起诉解决。

  余联刚律师

  人看过
• 我这边给别的装修公司做了包工包料的活做好已经一个多月快两个月
  您好，你们之间的合同具体是怎么规定的呢

  上海九转律所律师

  人看过