建筑设计合同模板是怎样的

　　建筑合同需要仔细签订，建筑工程金额大，工程质量要求也很高，所以建筑工程合同必须严谨。那么为了让大家能够详细了解建筑设计合同模板是怎样的的相关法律问题，下面将由法律快车小编为大家详细介绍相关内容，希望对大家有所帮助。

　　一、建筑设计合同模板是怎样的

　　项目名称：

　　项目建设地点：

　　合同编号：

　　委托方：

　　承接方：监制上海市工商行政管理局、上海市建设委员会

　　签订日期：

　　说明

　　一、凡在上海地区承担建设工程设计任务的单位，统一使用本合同。

　　二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。

　　三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。

　　委托方（甲方）：_____________________________________

　　承接方（乙方）：_____________________________________

　　甲方委托乙方承担___________________________工程设计，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国民法典》。

　　1.2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、

　　设计内客及标准：

　　2.1工程项.目的名称：_______________________________

　　2.2工程项目的地点：__________________________________

　　2.3工程项目的规模：__________________________________

　　2.4工程特征及附注说明：______________________________

　　2.5工程项目的投资总额：______________________________

　　2.6工程项目的设计内容及标准：_________________________

　　第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交时间备注

　　第四条乙方向甲方交付的设计文件序号设计文件名称份数提交时间备注

　　第五条设计费用及支付方法

　　5.1甲方应支付本合同项目的估算设计费为_________元。

　　5.2支付方法为：

　　5.2.1本合同生效后七日内，甲方应向乙方预付估算设计费总额的20%，计________元作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）。

　　5.2.2乙方提交初步设计文件后七日内，甲方应即再支付估算设计费总额的30%，计________元。（不合定金）

　　5.2.3乙方提交全部施工图设计文件后七日内，甲方应向乙方按设计概算结清全部工程设计费。

　　5.3收费说明：

　　5.3.1取费计算标准：

　　5.3.2本合同在执行期间，如遇国家或本市规定的设计收费标准调整时，设计收费额应按新标准由甲乙双方重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。

　　第六条双方责任

　　6.1甲方责任

　　6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向

　　乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

　　甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　6.1.3在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始设计工作，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

　　6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费。

　　6.1.6甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。

　　6.1.7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

　　6.2乙方责任：

　　6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

　　6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等。

　　6.2.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　6.2.4合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金，还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

　　6.2.5乙方交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。

　　6.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

　　第七条其他

　　7.l甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

　　7.3本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

　　7.4本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　7.5甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

　　7.6甲方委托乙方承担本合同内客之外的工。作服务，另行支付费用。

　　7.7由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.8本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　7.9其他约定事项

　　7.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7.11本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

　　7.12本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴征。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　7.13本合同经甲、乙双方盖章签字后自年月日生效。

　　委托方单位名称：承接方单位名称：

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　单位地址：单位地址：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电。话：电话：

　　电传：电传：

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：

　　签订合同代表（签字）签订合同代表（签字）

　　本合同于_____月_____日签订于_______________

　　二、建设工程施工合同管辖

　　不动产所在地人民法院管辖

　　《民事诉讼法》解释第二十八条第二款的规定：“农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。”建设工程施工合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。《民事诉讼法》第三十三条规定：“因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。”该规定明确了建设工程施工合同纠纷适用专属管辖，明确以不动产所在地即建设工程所在地法院为管辖法院。

　　三、建设工程无效的情形

　　1、承包人未取得建设工程施工单位资质或者超越资质等级

　　建设工程施工领域实行严格的资质准入制度，《建筑法》规定了施工企业实行资质强制管理。建设工程质量就是生命，施工企业的施工能力是保证质量的前提，对施工企业的资质管理与审察，是施工建设的基础，无资质和超越资质的企业签订的合同属无效合同。但是，承包人在工程竣工前取得相应资质等级的，不能作为无效合同处理。

　　2、没有资质或没有相应资质的实际施工人借用有资质的建筑施工单位名义的，通常说的“挂靠”

　　由于国家基础建设的大规模上马，城镇化步伐的加快，投融资渠道不畅，建设工程高利润回报加之管理存在很多不足，“挂靠”这一特殊形式就随着建筑业空前繁荣的市场应时而生。不具有法定资质的民营企业和实际投资人借用具有相应资质企业名义承揽工程的情况普遍存在，曾有意见认为将此种情况不应认定为无效，主要理由就是不利于民营企业的发展和不利于推动经济建设的快速发展；司法解释最终否定了这种意见。将此情形作无效规定，维护了法律的价值，规范了建筑业市场，使建设工程质量有了保障基础，也推动了建筑业健康有序的发展。当然，法律没有对哪种情形属“借用资质”予以明确，将此认定交给了法官。实务中一般有这么几个标准：第一，转让、出借企业资质证书的；第二，以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的；第三，项目负责人、技术负责人、项目质量管理人员、安全管理人员等均非承包人本单位人员。工程承包中存在三种情况之一或同时存在的，可以认定为挂靠，签订的施工合同属无效合同。

　　以上就是法律快车小编为大家整理的“建筑设计合同模板是怎样的”的相关内容，通过上述内容我们可以知道建筑设计模板只能提供一个合同涉及方向，不能完全照搬的。若还遇到其它问题，欢迎上法律快车的法律平台，咨询专业的律师。