建筑工程施工合同纠纷案件审理中应当注意的问题（八）

相关知识推荐

• 农村建房400平米 请问该合同有效吗？是否适用最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
  订立建筑工程承包合同，应当遵守法律、行政法规的以下规定：(l)建筑工程承包合同的主体资格要合法。双方当事人都应当具有民事法律关系主体资格，具有履行合同的能力。由于建筑工程一般具有造价高、技术复杂，其质量问题往往涉及公共安全等特点，因此国家对建筑工程承包方的从业资格有特别的要求。(2)订立合同，应当贯彻平等互利、协商一致的原则。建筑工程的发包和承包双方法律地位平等，任何一方不得利用自己在某些方面的有利地位，把自己的意志强加给对方。合同内容应当是双方当事人的真实意思表示。从现实生活中看，当前应注意防止发包方利用建筑市场施工力量供大于求的局面，迫使承包方接受某些不公平条件(如要求承包方实行带资承包、垫资承包)的情况。(3)合同的形式要合法。合同按照其订立的方式可分为口头合同和书面合同两种形式。凡当事人的意思表示采用口头形式而订立的合同，称为口头合同;凡当事人的意思表示采用书面形式而订立的合同，称为书面合同。以口头形式订立合同具有简便、迅速、易行的特点，是实际生活中大量存在的合同形式，如消费者在商店购物与商店之间产生的货物买卖合同关系，就属于典型的口头合同。建筑工程承包合同一般具有合同标的数额大(因建筑工程造价高)、合同内容复杂、履行期较长等特点，为慎重起见，更应采用书面形式。

  合肥律师

  人看过
  

  295人咨询过

  去咨询

• 安全施工合同是怎样的

  安全施工合同的内容：1、双方的单位名称、法定代表人身份信息、双方的权利和义务、违约责任等。2、甲方的义务是贯彻公司指令、

  房地产

  人看过
  
• 《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中第八条案例
  施工合同归责原则为严格责任，只要一方有违约行为，不论是否存在主观过失或故意，都应承担民事责任。具体有如下几种：(一)发包人未及时拨付进度款时：(1)承包人应按书面催告发包人，发包人在催告函的合理期限内未付清的，承包人可以顺延工期，并可要求赔偿停工损失。(2)但承包人虽提出口头异议但仍继续施工的，发生纠纷后承包人要求发包人承担此违约责任时，因承包人举证不充分故而不予支持。(二)中途停工：谁引起停工由谁承担。(三)隐蔽工程：隐蔽工程经双方验收后，承包人继续施工而发现隐蔽工程存在质量问题造成损失，发包人应承担相应过错责任;若属设计单位、监理单位有过错的，应按过错大小各自承担相应责任。(四)三无工程被责令停工的，承包人仍按发包人要求继续施工，其损失主要部分由发包人承担，次要部分由承包人承担。(五)固定造价合同。遇到建材涨价风险时处理。涨价属正常市场风险的，涨价部分由承包人自理。涨价超过正常市场风险的，承包人可要求增加工程价款。但是实务中很难认定，涨价风险是否属正常市场风险，因而—旦鉴定固定造价合同后不太可能让承包人追加工程价款。(六)逾期交付，承包人应承担违约责任。发包人可按合同约定要求承包人支付约定违约金。倘若发包人损失超过违约金的，发包人可要求对方赔偿。但作为违约金具有补偿性质，其罚惩性不强。故发包人要求赔偿金额不得超过双方缔约时可预见限额。(七)提前使用问题。工程未经验收，发包人提前使用，擅自使用所致质量等问题由发包人承担责任。若承包人原因造成的，由承包人负责。但需明确的，即使是发包人擅自使用，也不免除承包人在合理期间对工程结构、基础工程的质量责任。(八)竣工验收合格后，承包人应将工程及资料交付发包人。实际工作中，常发生承包人因为发包人未付清工程款而拒交工程的情况。发包人无法行使占有、处分权利的损失，由承包人承担。但值得一提的是在发包人未付清工程款之前，承包人拒交工程的，对承包人还是有好处的。按照最高院关于建设工程价款优先受偿的批复，同一工程有优先权，抵押权的，优先权优于抵押权。建设价款可就标的拍卖款，变卖款享有优先受偿权。而进行变卖的前提，承包人仍占有、支配工程。(九)拒绝验收问题：工程竣工后，约定验收期满，发包人拒绝验收，承包人可单方与有关部门组织验收，验收费用各半承担。若因发包人拒绝提供验收资料、文件，致使无法验收的，视为发包人对工程已验收合格。(十)拖欠工程款：应从验收后或约定付款期满之次日起算滞纳金。发包人拒绝，拖延验收的，应从约定验收期满次日起算滞纳金。未约定验收期的，以工程竣工：日或施工人要求发包人验收期满次日起算滞纳金。

  邵阳律师

  人看过
  

  313人咨询过

  去咨询

• fidic施工合同条件

  fidic施工合同条件：1、用于有雇主或其代表——工程师设计的建筑或工程项目；2、主要用于单价合同。在这种合同形式下，通

  合同法

  人看过
  
• 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定：中的“在欠付工程价款范围内”总有一个时间起算点吧？还是答辩后或者是辩论前。
  承包人合法分包应具备下列条件：1、须经发包人同意;2、其分包的只能是部分工作，而且是非主体结构的施工;3、相对人必须具有相应的资质条件。违法分包是指建筑工程总承包人违反合同约定和未经建设单位认可，或者将工程分包给没有资质的分包人，或者将工程分包后不参加现场管理的行为。根据我国《合同法》第272条第2、3款以及国务院2000年1月30日发布的《建设工程质量管理条例》第78条第2款都列举了"违法分包"的情形，尽管具体表述略不同，但法律与行政法规对"违法分包"行为的界定基本是一致的。"违法分包"主要指以下行为：1、总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件单位的;2、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;3、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;4、分包单位将其承包的建设工程再分包的;5、法律、法规、规章规定的其他违法分包建设工程的行为。

  宜昌律师

  人看过
  

  411人咨询过

  去咨询
• 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定：中的“在欠付工程价款范围内”总有一个时间起算点吧？还是答辩后或者是辩论前。
  承包人合法分包应具备下列条件：1、须经发包人同意;2、其分包的只能是部分工作，而且是非主体结构的施工;3、相对人必须具有相应的资质条件。违法分包是指建筑工程总承包人违反合同约定和未经建设单位认可，或者将工程分包给没有资质的分包人，或者将工程分包后不参加现场管理的行为。根据我国《合同法》第272条第2、3款以及国务院2000年1月30日发布的《建设工程质量管理条例》第78条第2款都列举了"违法分包"的情形，尽管具体表述略不同，但法律与行政法规对"违法分包"行为的界定基本是一致的。"违法分包"主要指以下行为：1、总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件单位的;2、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;3、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;4、分包单位将其承包的建设工程再分包的;5、法律、法规、规章规定的其他违法分包建设工程的行为。

  抚顺律师

  人看过
  

  141人咨询过

  去咨询
• 工程建设施工合同纠纷案件。
  一般的是可以的 建议是跟客服联系的。。。。

  宋超律师

  人看过
  

  352484人咨询过

  去咨询
• 工程施工合同纠纷案
  咨询主管部门。

  陈世炫律师

  人看过
  

  305419人咨询过

  去咨询

• 工程先开工后签合同合法吗

  工程先开工后签合同一般不合法，属于倒签合同的法律行为。倒签合同与企业风险防范的目标相悖，不符合企业管

  工程纠纷

  人看过
  
• 关于审理联营合同纠纷案件
  告他合同诈骗。

  韦云律师

  人看过
  

  75044人咨询过

  去咨询

• 没有资质挂靠拖欠工程款要怎么办

  没有资质挂靠拖欠工程款挂靠施工人可以自己名义起诉要求发包人支付工程款。承包人应当积极向发包人主张工程

  工程纠纷

  人看过
  
• 建筑工程施工合同纠纷案
  如需要，可以电话联系咨询或者面谈。

  法律快车律师团队律师

  人看过
• 阻止工程施工。但是隔壁的邻居要么被阻止了。我该怎么办？
  你好，可以报警或者诉讼解决

  广州律师

  人看过

• 建筑工程纠纷如何行使先履行抗辩权

  建筑工程纠纷行使先履行抗辩权如下：负有先履行义务的一方不如约履行的，另一方可以行使先履行抗辩权、拒绝

  工程纠纷

  人看过
  
• 没有资质是否可以认定承揽关系
  无资质承揽关系的处理：1)若可能，补充承揽人资质以合法承揽；2)考虑与有资质的第三方合作，确保合法合规；3)改变合作模式，如转为劳务合同等合法形式；4)如已发生争议，建议通过法律途径解决，可能涉及合同无效、赔偿等问题。具体操作应依据实际情况及专业法律建议。

  渭南律师

  人看过

• 个人名义签订了建筑工程承包合同有效吗

  个人名义签订了建筑工程承包合同无效。承包建筑工程的主体必须具有企业法人资格、持有工商行政管理机关核发

  工程纠纷

  人看过
  
• 建筑工程安全员不能同时担任两个项目的安全员，国家法律法规是如何规定的？
  你好，具体发生什么事故了？得具体情况具体分析

  保定律师

  人看过

• 怎么理解施工企业与包工头之间的法律关系

  施工企业与包工头之间的法律关系是劳务合同关系，双方建立承揽业务后包工头受施工企业管理。建筑企业与施工

  工程纠纷

  人看过
  
• 项目经理权限在法律上有何规定
  项目经理在法律上拥有较大权限，作为法定代表人的全权代表在施工现场行使职权。根据《中华人民共和国公司法》，项目经理可代表公司对外签订合同、出具欠条等，但需注意避免超越权限，否则可能构成表见代理，给公司带来法律风险。

  平顶山律师

  人看过

• 承包工程需要签合同吗

  承包工程需要签合同，签订时需要注意对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况进行了解，写明单项承包工程

  工程纠纷

  人看过
  
• 村里修大暖挖沟倒至我南房后墙开裂，怎么处理？农村人不知道咋处理咨询一下，有什么好的办法和建议。
  这是违法施工所致，可以要求承担修复费用，不能修复的，应当赔偿重建费用。

  刘义峰律师

  人看过
• 北京市在建设工程质量检测领域的法律法规规定是什么？
  法律分析：1.工程质量向建设行政主管部门举报。2.国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。法律依据：《建设工程质量管理条例》第四十三条国家实

  石家庄法律问答顾问律师

  人看过
• 广州市建设工程质量管理办法的具体规定
  是什么条款？具体什么情况

  广州法律问答顾问律师

  人看过
• 中卫市金融纠纷调解中心给我打电话
  你这边是什么金融纠纷呢

  银川法律问答顾问律师

  人看过