每个企业与企业之间合作,或企业与员工之间合作,都要遵守企业合同法,这是将企业做大做久的最重要标志。以下是某广告公司合同范本,请参考。
甲方: 乙方:
经甲乙双方商议一致,对乙方为甲方制作事宜作如下协议:
一、设计内容
1.设计名称: 设计页面数(p) 单价 总额
2.设计内容:
二、制作要求
产品名称 |
规格型号 |
纸张 |
印刷要求 |
工艺要求 |
装订 |
数量 |
金额(元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计金额(大写) |
|
||||||
备注 |
|
三、付款方式:本合同涉及总金额为人民币 元,合同签订后,甲方支付合同金额的 %,即 元,作为合同定金,甲方在签字定稿后应付全部货款的 ,即 元,余额在交货时一次性付清。结算方式采用转帐、汇票或现金。
四、甲方付清全款后,乙方开据正式发票。
五、由甲方提供画面、文字等资料,如需乙方提供(如拍片、翻译等)服务,所有费用由甲方承担,如因照片等资料造成的版权纠纷均由甲方负责
六、乙方根据甲方提供资料将设计稿交给甲方,由甲方校对修改签字认可。
七、甲方审查样稿应以来稿为依据,如需要删改图片、文字等,应负责改动所发生的费用,并延长交货日期,甲方未按合同付款,乙方有权停止制作并延期交货,由此产生的责任由甲方负责。
八、甲方签字定稿后,乙方在 日内将成品交付给甲方,节假日顺延。
九、以上合同未尽事宜经双方协商后继续增补修定,补充合同将作为本合同的一个组成部分。
十、收款银行资料:开户行:扬州市农行润扬支行 账号:xxxxxxxxxxxxxxxx
甲方:(签章) 乙方:(签章)
甲方代表: 乙方代表:
地 址: 地 址:
电 话: 电 话:
签定日期: 年 月 日 签定日期: 年 月 日
接下来请继续阅览:劳动合同必须约定哪些事项 劳动合同的必备条款 声明:该内容系作者根据法律法规、政府官网以及互联网相关内容整合,如有侵权或者错误内容请【联系】平台删除。
相关知识推荐
广告合同义务赔偿
合同义务包括给付义务和附随义务。给付义务分为主给付义务与从给付义务。针对广告合同义务赔偿的问题,法律
130人咨询过
广告合同签订的步骤有哪些
合同签订需要注意以下几点:第一,对方主体资格审查。第二,对方履约能力的审查。第三,本方履约主体资格和履约能力的审查。第四
如何开广告公司
广告公司是指专门经营广告业务活动的企业,是广告代理商的俗称。依法经营是广告公司生存的前提,或者说是广
广告合同履行的法律风险
广告合同履行的法律风险有哪些?广告合同履行过程中常见的法律风险:一是广告合同履行不能的风险。二是广告
325人咨询过
张代四与成都市锦水广告公司专利侵权纠纷案
四川省成都市中级人民法院民事判决书(1999)成知初字第18号原告张代四,男,汉族,1943年10月
331人咨询过
414人咨询过
72554人咨询过
2906人咨询过
施工合同是不是要式合同
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工
施工合同诉讼有效期
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被
施工合同几年没有诉讼时效
施工合同三年超过诉讼时效。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效是三年,从权利被侵害之日起超过二十年的
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察
承揽合同纠纷是什么意思
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权