某施工单位根据领取的某2000平方米两层厂房工程项目招标文件和全套的施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位（乙方）于某年某月某日与建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方也口头答应。工程按合同规定验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方延时交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题、因此延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。请问该工程合同变更形式是否妥当，根据合同法律法规应该如何处理

相关知识推荐

• 工程合同变更流程

  工程合同变更流程呢？想必很多人都对此会有疑问，相信大家阅读了下面的相关文章之后，大家对工程合同变更流

  建设工程合同

  人看过
  
• 建筑工程是备案工程，监理合同是委托合同，如何变更项目总监
  建筑安装工程承包合同：1、建筑安装工程承包合同的主体资格建筑安装工程承包合同的主体资格包括：建筑单位

  绍兴律师

  人看过
  

  184人咨询过

  去咨询

• 工程分包属于合同转让吗

  工程分包不属于合同转让。工程分包是承包人经发包人同意后，分包给第三人，但是合同的主体仍然是发包人和承包人；而合同转让后，

  工程建设

  人看过
  

• 工程合同变更的条件

  工程合同变更的条件有哪些？工程合同变更的条件包括原合同内容发生变化、合同变更必须有当事人的变更协议和

  工程承包合同纠纷

  人看过
  

• 工程合同变更怎么办

  工程变更也就是合同变更，是指对合同中的工作内容作出修改，追加或取消某一项工作。土木工程项目实施过程中

  工程合同纠纷

  人看过
  
• 合同签署的为固定价格合同，变更工程项目追加经济签证，纳入工程
  签订固定期限劳动合同，但无故辞退：1、如果单位提前一个月书面通知或支付了一个月的代通知金，并按照规定

  楚雄州律师

  人看过
  

  340人咨询过

  去咨询

• 政府采购合同可以变更吗

  政府采购合同在一般情况下是不可以变更的，但是政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人可以变更合同。

  合同法

  人看过
  

• 合同主体可以变更吗

  合同主体变更，是指在不改变合同内容的前提下，合同当事人一方依法将其合同的权利和义务全部或部分转让给第

  合同纠纷

  人看过
  
• 建设施工合同添加补充协议，补充协议改变原合同工程付款方式可以
  建筑工程施工合同签订过程中应注意哪些问题？1.合同主体应适格。对通过市场跟踪所选择的合同当事人，应核

  五指山律师

  人看过
  

  316人咨询过

  去咨询
• 我给公司签了劳务合同工程做到一半多公司方变更了施工方案，我于
  劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以

  大连律师

  人看过
  

  461人咨询过

  去咨询
• 工程合同付款变更
  你好，签补充协议。

  庞文波律师

  人看过
  

  65060人咨询过

  去咨询
• 合同变更项目
  去找开发商协商

  王常青律师

  人看过

• 施工合同是不是要式合同

  施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工

  合同纠纷

  人看过
  
• 工程合同变更
  这个乙方是需要承担违约责任的。

  周炜律师

  人看过

• 施工合同诉讼有效期

  施工合同诉讼有效期一般是3年，特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年，自权利被

  合同纠纷

  人看过
  
• 工程备案合同变更协议
  可以委托律师代写，按格式无异议则可

  石建伟律师

  人看过
• 沙坪坝区委托律师咨询要多少钱
  您好，这个是要看具体的情况的

  广安法律问答顾问律师

  人看过

• 施工合同几年没有诉讼时效

  施工合同三年超过诉讼时效。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效是三年，从权利被侵害之日起超过二十年的

  合同纠纷

  人看过
  
• 沙坪坝区律师在线解答怎么收费
  你好，需要结合具体情况判断

  内江法律问答顾问律师

  人看过

• 建设合同属于什么类别合同

  建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察

  合同纠纷

  人看过
  
• 重庆加盟合同纠纷怎么样举证,有没有相关的法律规定，规定如何
  需要根据具体案情判断

  遵义法律问答顾问律师

  人看过

• 承揽合同纠纷是什么意思

  承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果，定作人给付报酬的过程中发生的纠纷，如报

  合同纠纷

  人看过
  
• 假如承租人因为各种原因不支付物业费，能不能把他赶出去？
  你好，建议双方协商沟通解决

  重庆法律问答顾问律师

  人看过

• 先施工后签合同违法吗

  先施工后签合同违法，存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程，由于存在较大的不确定因素，双方的权

  合同纠纷

  人看过