合同为6个月工期，15年4月20日开工至16年12月13日交工，施工过程中设计问题较多，现场存在着一边施工，一边设计出变更，在加上设备缺陷问题，在谋些设备中缺少零部件长达几月。由于设计问题土建迟迟交安不了，施工一度延后，再由于建设单位2015年没有热用户这也是造成工期延后的原因之一，过程中办有联系单建设单位承认不是我施工方造成工期退后。为了不影响生产2016年初把部分技改项目以签证单的形式加入施工中，2016年11月13日锅炉正式供热，2016年12月13日设备办理移交。长达18个月的施工周期，给我们施工单位造成很大的经济损失，过程中有资料留存。在合同风险包干中有这样一条“可能出现的由于设计、图纸、整体工程协调等造成的停工、窝工损失费及赶工费等”，索赔谈判时应如何应对这一条。

相关知识推荐

• 工程竣工验收报告

  一个建筑工程一旦投入使用，有可能涉及到重大公共利益，所以国家对建筑工程进行严格把关，要求建筑工程竣工

  工程纠纷

  人看过
  
• 工程中标后甲方说工程取消，中标人有权索赔吗？未中标的有没有索
  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分

  信阳律师

  人看过
  

  472人咨询过

  去咨询
• 

  田桂鑫律师

  广东东成律师事务所
  交通事故赔偿项目有哪些
  01:16
  人已看

• 工程索赔及管理程序

  我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序如下：1)索赔事件发生后28d内，向工程师发出

  建筑工程索赔

  人看过
  

• 工程索赔的依据

  1、工地（地盘）会议记录和有关工程的来往信件，都必须全部保存妥当，直到合同全部履行完毕、所有索赔项目

  违约索赔

  人看过
  
• 已签订的工程施工合同 应该如何索赔办公楼装修施工合同金额12
  建设工程施工违约金约定，也应受合同法调整，一般不能超过标底额的30%。有的省（市、自治区）出台了地方

  邢台律师

  人看过
  

  455人咨询过

  去咨询

• 验资报告取消了吗

  验资报告已经取消，验资报告的取消，是与注册资本实缴登记改为认缴登记相关联的。由于注册资本的到位情况，是对社会公众进行公示

  公司法

  人看过
  

• 工程索赔报告范本

  工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出

  工程纠纷

  人看过
  
• 我们现在有一项目为自然村自己的公开招投标工程，我方中标了，我
  《招标投标法》第45条规定：“中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所

  德阳律师

  人看过
  

  431人咨询过

  去咨询
• 交通事故赔偿了，单位索赔的话我可以要求赔偿那些项目？听说河南
  《工伤保险条例》第六十二条用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限

  铁岭律师

  人看过
  

  245人咨询过

  去咨询
• 工程索赔报告
  你们约定的是合同包干价，这种约定一般很难变更，会给施工方造成巨大的经济损失。你们应当证明工期延误是由

  郑珊律师

  人看过
  

  1408人咨询过

  去咨询
• 我公司和业主已经签订工程承包合同，给我方带来了工期上不能按原
  可以的。

  王伟政律师

  人看过

• 需要缴纳城市建设维护税的是

  纳税人实际缴纳的产品税、增值税税额的需要缴纳城市建设维护税。实践中，市区的税率为7%，县城和镇的税率

  税法

  人看过
  
• 可不可以工程索赔
  可以工程索赔

  陈晓云律师

  人看过

• 怎样按政府指导价交契税

  按政府指导价交契税如下：90平方以下契税为1%；90平方~144平方以下契税为1.5%；144平方及

  税法

  人看过
  
• 在建工业厂房被龙卷风刮倒，能否找甲方索赔？
  按约定。

  邹伙发律师

  人看过
• 我和培训机构签订了就业保障协议。这个协议有法律效力吗？
  培训班协议有法律效益。无论是按照法律依据：《劳动法》第十六条，还是《劳动合同法》第十条的规定，建立劳

  西安律师

  人看过

• 店面房要纳税吗

  店面房要纳税。对于自用的店面房，通常按照房屋的计税余值计算房产税；对于出租的店面房，通常按照租金收入

  税法

  人看过
  
• 四年后我还能申请劳动仲裁吗？
  申请劳动仲裁的方式：一般是在一年的有效期间内，由当事人依法准备好仲裁申请书、申请书副本、和相关的证据

  西安律师

  人看过

• 南京车辆购置税怎么算

  南京车辆购置税的计算是：应纳税额=计税价格×税率，税率为10%，以实行从价定率的办法计算。计税的价格

  税法

  人看过
  
• 你好。咨询一下四川婚假的规定是领了结婚证之内内请假可以呀
  四川婚假规定：领结婚证后可请婚假。根据《中华人民共和国劳动法》，婚假期间工资照发。需注意的是，婚假一

  西安律师

  人看过

• 租金发票的税率是多少

  租金发票的税率是：有形动产租赁税率17%，不动产租赁税率11%。房屋租赁属于不动产租赁，增值税税率是

  税法

  人看过
  
• 我想问一下与中介签订的合同可以长期离职
  法律分析：可以。无论签订了多久的劳动合同，劳动者在劳动合同履行过程中都是可以辞职的。劳动者享有自主择

  西安律师

  人看过

• 车辆购置税优惠政策有哪些

  车辆购置税优惠政策有：一是惠及范围“再扩大”，能够享受减征政策的乘用车排量限制从1.6升提高到2.0

  税法

  人看过
  
• 西安有律所吗？具体怎么收费，工伤全权代理?
  你好，需结合具体案情确定

  榆林法律问答顾问律师

  人看过
• 该企业经两次转让，现查个人社保未缴，该怎么办
  首先尝试与现在正常经营的企业进行沟通。向企业的人力资源部门或相关负责人说明您的情况，要求企业补缴您在

  韩莎律师

  人看过
• 就是现在我在饿了么做兼职，原本是一个月但是我只能干15天了，
  你好，工资应该按照上班天数据实结算。

  梁艳娟律师

  人看过
• 交通事故后 无责的一方出院后 又住院治疗 第二次治疗的费用可
  费用可以用医疗保险报销

  张守成律师

  人看过