您好！我是做装修吊顶的，我和老板签订了合同，工期60天，但现在90天了，因为老板材料现在都还没全部到位，还没完工。合同约定7天付一次生活费（5000元），然后按进度支付工程款，生活费不在工程款内，现在老板不按合同支付工程进度款，一直不接我电话，我就停工了，甲方又催的急，打电话给我，然后甲方才联系上我的老板，但他不提付我工程款的事，叫我不做收方走人，但只量我全部完工的，龙骨架做好的还没放板子的不算，请问，我应该怎么办？

相关知识推荐

• 不按合同约定支付报酬而解除合同

  案例简介1996年7月，高某被招聘到某搬家公司，双方签订为期3年的劳动合同。合同约定：高某月工资不低

  解除劳动合同

  人看过
  
• 你好！ 我在劳务合同上签了字，公司没有按合同约定的工资支付怎
  在我国《劳动法》中关于劳动合同未签订的有关规定是存在的，具体如下：第十条建立劳动关系，应当订立书面劳

  玉溪律师

  人看过
  

  231人咨询过

  去咨询
• 

  杨斌律师

  重庆远沐律师事务所
  合同违约金约定不明如何赔偿
  01:32
  人已看

• 用人单位不按劳动合同约定支付工资

  案由：申诉人：姚某，男，33岁，某车辆厂聘用工程师。被诉人：某车辆厂。法定代表人：黄某，某车辆厂厂长

  劳动报酬

  人看过
  

• 发包人不按合同约定支付预付款，承包人如何处理?

  发包人,承包人,预付,约定,预付款,支付发包人不按合同约定支付预付款，承包人如何处理?承包人在约定预

  承包合同知识

  人看过
  
• 合同工程中，甲方以合同为借口，工程结束和不支付工资如何？甲方
  工程承包主要有三种类型：(1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程；公路和铁路建设；地下建筑工

  梅州律师

  人看过
  

  373人咨询过

  去咨询

• 建筑工程合同无效工程款怎么结算

  建筑工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，双方应当按照施工方实际已完成的工程量结算付款。若建设工程经竣工检验不合

  工程建设

  人看过
  

• 施工合同协议

  施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的

  工程纠纷

  人看过
  
• 老板没有给我签订劳动合同，老板只支付了我1800元的工资，拒
  固定所涉资料后，向用人单位所在地劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁

  连江涛律师

  人看过
  

  140046人咨询过

  去咨询
• 根据合同协议，现在承包人既不履行合同约定，我该怎么办？
  首先要获知招标信息，然后找一家有相应资质的企业，商量用对方的资质，然后商量好管理费这家企业要收多少，

  淮北律师

  人看过
  

  119人咨询过

  去咨询
• 根据劳动合同约定，合同约定工资为5千元，可以吗？
  申请劳动仲裁需要的资料：1.劳动争议仲裁申请登记表原件1份。2.劳动争议仲裁申请书原件2份，按被申请

  深圳律师

  人看过
  

  364人咨询过

  去咨询
• 合同约定7天付一次生活费（5000元）现在老板不按合同支付工
  您好1、协商处理；2、起诉到法院。

  王兴志律师

  人看过

• 施工合同是不是要式合同

  施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工

  合同纠纷

  人看过
  
• 甲方不按合同约定支付工程款的怎么办？
  1、建议尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了两年的诉讼时效，丧失胜诉权2、胜诉之后，如果对方在履行期未

  韶关法律问答顾问律师

  人看过

• 施工合同诉讼有效期

  施工合同诉讼有效期一般是3年，特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年，自权利被

  合同纠纷

  人看过
  
• 工程款支付要求合同,不按合同支付工程款怎么办？
  1,如果公司是合法存在的,那么合同肯定是有效的,你可以拿合同,工程结算单,付款凭证等起诉该公司 2

  张玉华律师

  人看过
• 云南物业费对空置房是怎么规定的
  空置房物业费按照标准全额交纳，当事人另有约定的除外。小区内有未完工建筑的可以向物业公司申请物业费打折

  曲靖法律问答顾问律师

  人看过

• 施工合同几年没有诉讼时效

  施工合同三年超过诉讼时效。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效是三年，从权利被侵害之日起超过二十年的

  合同纠纷

  人看过
  
• 租车可以退回公司吗？
  租车不想租了是可以退的。但是要依据合同承担违约责任的。因此，除合同另有约定或出现可单方解除合同的法定

  昆明律师

  人看过

• 建设合同属于什么类别合同

  建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察

  合同纠纷

  人看过
  
• 房屋交付后两年才拿钥匙装修前的物业费怎么交？
  交房时物业费一般自交房次月起交纳。物业费收取时间根据双方合同中的约定执行，一般实践中物业服务费是以月

  昆明律师

  人看过

• 承揽合同纠纷是什么意思

  承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果，定作人给付报酬的过程中发生的纠纷，如报

  合同纠纷

  人看过
  
• 我在租手机的平台上帮别人付钱，帮他租手机是违法的吗？
  可以投诉或是直接的起诉解决

  昆明律师

  人看过

• 先施工后签合同违法吗

  先施工后签合同违法，存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程，由于存在较大的不确定因素，双方的权

  合同纠纷

  人看过
  
• 我在奥迪4S店付了1万元定金。我可以退款吗？
  定金交了不能退。1、定金指为保证合同的履行，消费者预先向商家交纳一定数额的钱款。2、定金是不能退的，

  昆明律师

  人看过
• 酒吧打工，然后要交300押金，写了合同不给退怎么办
  酒吧收取押金并拒绝退还，若形成劳动合同关系，则此行为违法。根据《中华人民共和国劳动合同法实施条例》，

  昆明法律问答顾问律师

  人看过
• 就是我去报名学校的时候交了7000块，然后学费全部退了，然后
  是否要还，请与对方沟通协商。

  吴诚志律师

  人看过
• 我的个人信息卖给别人，别人租给电商公司，我需要承担的风险是什
  自行承担个人隐私信息泄露的不利风险的

  连江涛律师

  人看过