咨询详情

甲指分包的材料不能进入现场，导致施工单位工期延长。施工单位能向施工单位索赔吗？

拖欠工程款 2023-06-07 11:27 人浏览
共3位律师解答
  • 你好，建议请示当地建委
    平台特邀律师律师

    平台特邀律师推荐

    2023-06-07 11:27

     咨询我
  • 工程索赔的主要依据：
    1、《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失；
    2、《民事诉讼法》第一百一十九条规定，向人民法院提起诉讼应当符合有明确的被告，有具体的诉讼请求和事实、理由等条件。
    《民法典》第八百零三条法律依据：《民法典》第八百零三条
    《民法典》第八百零三条
    发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
    第八百零四条
    因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
    建筑工程律师团队律师

    建筑工程律师团队推荐

    2023-06-07 11:26

     咨询我
  • 法律分析：施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：
    (1)索赔事件发生28天内，各工程师发出索赔意向通知;
    (2)发出索赔意向通知后28 天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
    (3)工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;
    (4)工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该顶索赔已经认可。法律依据：《中华人民共和国民法典》
    第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
    第八百零二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
    法律快车咨询顾问律师

    法律快车咨询顾问

    2023-06-07 11:26

     咨询我
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。
平台朔州律师团
官方
响应时间 平均2分钟内
咨询我
声明：未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

相关知识推荐

加载中
  • 同城律师
  • 律师推荐
  • 感兴趣
应县律师 平鲁区律师 朔城区律师 怀仁市律师 山阴县律师 右玉县律师
吕梁律师 晋中律师 运城律师 临汾律师 忻州律师 朔州律师 晋城律师 长治律师 阳泉律师 大同律师 太原律师
房地产法 北京律师 上海律师 广州律师 深圳律师 重庆律师 婚姻家庭 法律列表 法律内容 法律资讯
法律快车 > 法律咨询库 > 山西咨询 > 朔州咨询 > 朔州拖欠工程款咨询 > 咨询详情
20年 · 50亿人次使用
有法律问题 · 上法律快车
严格审核
专业解答
放心购买
查看详情
首页问律师找律师学知识
© 2004-2024 法律快车粤ICP备18072297号
隐私协议协侵投诉律师加盟