咨询详情

就是原告是甲方，被告是乙方，工程是挂靠的，实际施工人是第三人。大概就是甲方跟第三人商量好由第三人承包工程，但是第三人没有资质，所以第三人找到有资质的乙方来签订了工程施工承包合同，然后施工过程中甲方各种变更，插手工程施工，导致工期延误，现在就工期延误造成的损失向乙方提起诉讼，要求赔偿逾期竣工违约金。乙方和第三人都不认可。因为大部分原因是因为甲方的原因造成的工期延误。现在工程已经完成95%，因为诉讼的原因，乙方已经拒绝参与后续施工（实际施工是第三人）。现在问题就是，后续工程由另外一家公司施工，那后面涉及的竣工的资料需不需要乙方盖章，因为前期大部分工程是由乙方的资质来签字盖章的。

讨薪 2024-06-28 11:03 人浏览
共5位律师解答
  • 你好，后续工程不是由你们施工，建议不继续在相关材料上盖章。
    欧达冰律师

    欧达冰律师认证

    2024-06-28 10:31

     咨询我
  • 没有这个规定，可以由后续施工单位处理
    陈奇斌律师

    陈奇斌律师认证

    2024-06-28 11:03

     咨询我
  • 工期延误若大部分由甲方造成，乙方有权索赔。依据《中华人民共和国民法典》规定，如发包人（甲方）未履行合同约定，承包人（乙方）可顺延工期并索赔停工等损失。若不及时处理，乙方可能面临不必要的经济损失和信誉损害。关于竣工资料，若后续工程由其他公司完成，但前期工程主要依赖乙方资质，则乙方盖章可能是必要的，以确保文件的连贯性和合规性。
    法律快车咨询顾问律师

    法律快车咨询顾问

    2024-06-28 08:54

     咨询我
  • 乙方可以索赔。操作建议：1. 收集证据，证明甲方造成的工期延误；2. 依据合同和法律规定，向甲方发出索赔通知；3. 如协商不成，可考虑法律途径。关于竣工资料，若需乙方盖章，应与相关方协调，确保文件合规。
    平台特邀律师律师

    平台特邀律师推荐

    2024-06-28 08:54

     咨询我
  • 对于工期延误造成的损失，乙方可以通过与甲方协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。选择处理方式时应考虑效率、成本和双方关系维护。竣工资料如需乙方盖章，应与甲方和后续施工单位沟通，明确责任和义务，确保顺利交接。
    平台法律顾问团队律师

    平台法律顾问团队官方

    2024-06-28 08:54

     咨询我
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。
平台厦门律师团
官方
响应时间 平均2分钟内
咨询我
查看全部5个解答
声明：未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

相关知识推荐

加载中
法律快车 > 法律咨询库 > 福建咨询 > 厦门咨询 > 厦门讨薪咨询 > 咨询详情
20年 · 50亿人次使用
有法律问题 · 上法律快车
严格审核
专业解答
放心购买
查看详情
首页问律师找律师学知识
© 2004-2024 法律快车粤ICP备18072297号
隐私协议协侵投诉律师加盟