《关于审理船舶碰撞纠纷案件若干问题的规定》的理解与适用

相关知识推荐

• 关于审理行政赔偿案件若干问题的规定

  行政赔偿，是指国家行政机关及其工作人员在行使职权的过程中侵犯公民、法人或其他组织的合法权益并造成损害

  损害赔偿

  人看过
  
• 《有关案件审理基本建设工程施工合同纠纷案法律适用难题的表述》中第八条实例
  订立建筑工程承包合同，应当遵守法律、行政法规的以下规定：(l)建筑工程承包合同的主体资格要合法。双方当事人都应当具有民事法律关系主体资格，具有履行合同的能力。由于建筑工程一般具有造价高、技术复杂，其质量问题往往涉及公共安全等特点，因此国家对建筑工程承包方的从业资格有特别的要求。(2)订立合同，应当贯彻平等互利、协商一致的原则。建筑工程的发包和承包双方法律地位平等，任何一方不得利用自己在某些方面的有利地位，把自己的意志强加给对方。合同内容应当是双方当事人的真实意思表示。从现实生活中看，当前应注意防止发包方利用建筑市场施工力量供大于求的局面，迫使承包方接受某些不公平条件(如要求承包方实行带资承包、垫资承包)的情况。(3)合同的形式要合法。合同按照其订立的方式可分为口头合同和书面合同两种形式。凡当事人的意思表示采用口头形式而订立的合同，称为口头合同;凡当事人的意思表示采用书面形式而订立的合同，称为书面合同。以口头形式订立合同具有简便、迅速、易行的特点，是实际生活中大量存在的合同形式，如消费者在商店购物与商店之间产生的货物买卖合同关系，就属于典型的口头合同。建筑工程承包合同一般具有合同标的数额大(因建筑工程造价高)、合同内容复杂、履行期较长等特点，为慎重起见，更应采用书面形式。

  秦皇岛律师

  人看过
  

  397人咨询过

  去咨询

• 民事诉讼法200条

  民事诉讼法200条是关于再审理由的规定，具体如下：当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：（一）有新的证据，足

  诉讼

  人看过
  

• 《最高人民法院关于审理海上保险纠纷案件若干问题的规定》的理解

  王淑梅最高人民法院法释[2006]10号《关于审理海上保险纠纷案件若干问题的规定》（以下简称《规定》

  海商法论文

  人看过
  

• 船舶碰撞纠纷案件审理的司法解释

  最高人民法院出台《关于审理船舶碰撞纠纷案件若干问题的规定》自5月23日起施行。该《规定》主要明确了以

  海商法解读

  人看过
  
• 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》是管理性强制规范还是效力性强制规范
  我国《合同法》第三十二条明确规定,当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立;同时该法第三十三条又规定,当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。随着电子商务的日益发展，电子邮件和传真等数据电文以其快捷而方便的特性使得使得其应用越来越广泛，但发生商务纠纷后，如何分析看待其证据效力，部分商友认识上还存在一定误区，尚需结合具体法律事实来客观分析，并公正认定其证据效力。数据电文，是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息，电子邮件等数据电文可否作为有力证据使用，要结合双方合同是否有约定使用这一形式。我国《电子签名法》第三条明确规定有，民事活动中的合同或者其他文件、单证等文书，当事人可以约定使用或者不使用电子签名、数据电文。当事人约定使用电子签名、数据电文的文书，不得仅因为其采用电子签名、数据电文的形式而否定其法律效力。因此，电子邮件是否具有证据效力，尚需分析案件关联事实，并斟酌具体情况来依法认定.

  扬州律师

  人看过
  

  339人咨询过

  去咨询

• 外国人就业不适用劳动合同法吗

  外国人就业，也适用劳动合同法。只要是在我国境内的用人单位与劳动者建立劳动关系，以及订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同

  劳动法

  人看过
  

• 《关于审理船舶碰撞纠纷案件若干问题的规定》的理解与适用

  《关于审理船舶碰撞纠纷案件若干问题的规定》的理解与适用胡方最高人民法院法释(2008)7号《关于审理

  审判程序

  人看过
  
• 房主有胜诉的可能？是否适用于《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》？如果按照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条
  房屋买卖后，双方当事人不到有关部门办理产权变更登记引发的纠纷比较常见，正确认定房屋买卖合同的效力，成为解决问题的关键。我国物权法规定：“当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。”依照合同法第四十四条第二款的规定，法律、行政法规规定合同应当办理批准手续，或者办理批准、登记等手续才能生效，在一审法庭辩论终结前当事人仍未办理批准手续的，或者仍未办理批准、登记等手续的，人民法院应当认定该合同未生效。法律、行政法规规定合同应当办理登记手续，但未规定登记后生效的，当事人未办理登记手续不影响合同的效力，合同标的物所有权及其他物权不能转移。”由上述规定可知，房屋买卖合同只是进行房屋产权变更登记的证明文件，法律规定房屋买卖合同应当办理登记手续，但未规定登记后生效，所以双方当事人签订的房屋买卖合同不以登记为有效要件。换言之，房屋买卖没过户只是不能转移房屋所有权，并不能说明房屋买卖合同无效。

  白银律师

  人看过
  

  162人咨询过

  去咨询
• 《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中第八条案例
  施工合同归责原则为严格责任，只要一方有违约行为，不论是否存在主观过失或故意，都应承担民事责任。具体有如下几种：(一)发包人未及时拨付进度款时：(1)承包人应按书面催告发包人，发包人在催告函的合理期限内未付清的，承包人可以顺延工期，并可要求赔偿停工损失。(2)但承包人虽提出口头异议但仍继续施工的，发生纠纷后承包人要求发包人承担此违约责任时，因承包人举证不充分故而不予支持。(二)中途停工：谁引起停工由谁承担。(三)隐蔽工程：隐蔽工程经双方验收后，承包人继续施工而发现隐蔽工程存在质量问题造成损失，发包人应承担相应过错责任;若属设计单位、监理单位有过错的，应按过错大小各自承担相应责任。(四)三无工程被责令停工的，承包人仍按发包人要求继续施工，其损失主要部分由发包人承担，次要部分由承包人承担。(五)固定造价合同。遇到建材涨价风险时处理。涨价属正常市场风险的，涨价部分由承包人自理。涨价超过正常市场风险的，承包人可要求增加工程价款。但是实务中很难认定，涨价风险是否属正常市场风险，因而—旦鉴定固定造价合同后不太可能让承包人追加工程价款。(六)逾期交付，承包人应承担违约责任。发包人可按合同约定要求承包人支付约定违约金。倘若发包人损失超过违约金的，发包人可要求对方赔偿。但作为违约金具有补偿性质，其罚惩性不强。故发包人要求赔偿金额不得超过双方缔约时可预见限额。(七)提前使用问题。工程未经验收，发包人提前使用，擅自使用所致质量等问题由发包人承担责任。若承包人原因造成的，由承包人负责。但需明确的，即使是发包人擅自使用，也不免除承包人在合理期间对工程结构、基础工程的质量责任。(八)竣工验收合格后，承包人应将工程及资料交付发包人。实际工作中，常发生承包人因为发包人未付清工程款而拒交工程的情况。发包人无法行使占有、处分权利的损失，由承包人承担。但值得一提的是在发包人未付清工程款之前，承包人拒交工程的，对承包人还是有好处的。按照最高院关于建设工程价款优先受偿的批复，同一工程有优先权，抵押权的，优先权优于抵押权。建设价款可就标的拍卖款，变卖款享有优先受偿权。而进行变卖的前提，承包人仍占有、支配工程。(九)拒绝验收问题：工程竣工后，约定验收期满，发包人拒绝验收，承包人可单方与有关部门组织验收，验收费用各半承担。若因发包人拒绝提供验收资料、文件，致使无法验收的，视为发包人对工程已验收合格。(十)拖欠工程款：应从验收后或约定付款期满之次日起算滞纳金。发包人拒绝，拖延验收的，应从约定验收期满次日起算滞纳金。未约定验收期的，以工程竣工：日或施工人要求发包人验收期满次日起算滞纳金。

  邵阳律师

  人看过
  

  258人咨询过

  去咨询
• 船舶碰撞事故
  你好，可以要求对方赔偿，协商不成可以诉讼解决。

  陈飞宇律师

  人看过
  

  1851人咨询过

  去咨询
• 船舶碰撞 海商法,船舶碰撞
  复杂。找律师专门咨询

  邹伙发律师

  人看过

• 船舶优先权消灭原因

  船舶优先权消灭的原因包括有：具有船舶优先权的海事请求，自优先权产生之日起满一年不行使；船舶经法院强制

  海商法

  人看过
  
• 船舶碰撞 海商法,船舶碰撞
  比较专业的法律问题，委托律师协助处理。

  孙晓龙律师

  人看过

• 船舶登记需要哪些材料

  当事人进行船舶登记所需要的材料包括有：船舶所有权取得证明材料；船舶技术资料；船舶正横、侧艏、正艉、烟

  海商法

  人看过
  
• 船舶碰撞 海商法,船舶碰撞的赔偿
  要赔你，你可向保险公司索赔

  尚振铎律师

  人看过
• 总海损的理算原则是什么
  总海损理算通常委托海损理算人进行，依据理算规则确定损失范围和分摊数额。处理方式包括协商、仲裁和诉讼。选择时应考虑效率、成本和可行性，力求公平合理解决分摊争议。

  洛阳律师

  人看过

• 船舶优先权的受偿范围是什么

  船舶优先权的受偿范围包括有：船长、船员和在船上工作的其他在编人员的工资以及其他劳动报酬；在船舶营运中

  海商法

  人看过
  
• 船长应当承担经济赔偿责任吗？船东扣留船长的工资合法吗？我能拿到全薪吗？
  当船舶在海上或与海相通的可航水域发生碰撞后，应及时采取合理有效的海事应急措施以减少损失的产生。此时，采取的主要措施有：（一）公司调度接到船上紧急情况报告后，立即向总指挥报告，并保持与船舶不间断的联系。（二）总指挥根据船舶碰撞后损坏程度和面临的危险，宣布进入应急反应的等级；（三）总指挥启动一级反应时（重大紧急情况），或紧急情况由二级上升到一级时，应指示公司调度通知全体应急小组成员到位，应急小组就位后，立即进行应急反应。（四）海务主管通过查询并结合船长的判断，评估船舶碰撞后所处的危险和程度，向总指挥报告，并指导船长进行应急操纵。

  太原律师

  人看过

• 进北京六环用不用办进京证

  进出北京六环是需要办理进京证的，办理的流程包括有：下载北京交警APP；点击左侧进京证办理选项；进入注

  海商法

  人看过
  
• 船舶碰撞的责任与损害赔偿是什么
  船舶碰撞处理方式通常包括协商、调解、仲裁或诉讼。选择时应考虑碰撞情况、责任划分、损害程度及双方意愿。轻微碰撞可协商解决；复杂情况可请调解机构介入；仲裁适用于有仲裁协议的情况；若无法达成一致，可选择诉讼解决。

  阿拉善盟律师

  人看过

• 办理押运证的条件有哪些

  办理押运证的条件有年龄不超过60周岁；初中以上学历；接受相关法规、安全知识、专业技术、职业卫生防护和

  海商法

  人看过
  
• 船舶碰撞事故，赔偿损失问题接吗
  可以帮您处理船舶赔偿纠纷。

  吴健弘律师

  人看过

• 进京通行证怎么办理

  进京通行证办理的方式为线上办理，北京交警的应用软件有提供进京通行证办理服务，下载该应用程序，按照指引

  海商法

  人看过
  
• 能不能咨询您一下，划至一半变灯回舵往回走撞到我船舶，如谈间接损失，我方次责需要赔偿主责方间接损失吗？
  您好，一般不承担间接损失。

  余联刚律师

  人看过
• 船舶撞了码头 可以拒绝赔偿自己维修嘛
  你好，那你现在的目的和诉求是什么？

  刘陆琴律师

  人看过
• 买卖方都买了保险，货物的发生共同海损后，可以获得叠加赔付吗
  根据保险赔偿，具体什么情况呢

  王璐律师

  人看过