问答详情

装修公司借本人工程款是经济纠纷事件吗？

合同纠纷 2020-03-30 22:13 人浏览

共4位律师解答

经济案件的受案范围经济案件的受案范围，是指哪些经济纠纷案件由人民法院受理。确定人民法院对经济案件的收案范围可以明确人民法院与仲裁机构和有关行政部门之间受理经济纠纷案件分工和权限。
依照法律规定，人民法院受理平等主体的法人之间、其他组织之间、公民之间以及他们相互之间因财产关系发生的经济权益纠纷案件。主要包括各种合同纠纷案件和经济损害赔偿纠纷案件。

法律快车咨询顾问

2020-03-30 21:48

咨询我
经济合同纠纷。包括法人之间、法人与公民之间发生的经济合同纠纷案件。　　
1.购销合同纠纷;　　
2.建筑工程承包合同纠纷;　　
3.加工承揽合同纠纷;　　
4.供用电合同纠纷;　　
5.仓储保管合同纠纷;　　
6.承包合同纠纷;　　
7.联营合同纠纷;　　
8.运输合同纠纷;　　
9.借款合同纠纷;　　
10.财产保险合同纠纷;　　
11.财产租赁合同纠纷;　　
12.融资租赁合同纠纷;　　
13.企业租赁经营合同纠纷;　　
14.外贸代理合同纠纷;　　
15.行纪合同纠纷;　　
16.居间合同纠纷;　　
17.补偿贸易合同纠纷。

合同纠纷律师团队
推荐

2020-03-30 21:51

咨询我
工程款纠纷主要有以下类型　　
1、发包方拖欠工程款违约纠纷　　这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠，主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。　　
2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷　　这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵，发包方事后不予承认分包合同的合法性，从而引起的纠纷。　　
3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷　　这种纠纷主要表现为：承包方制作结算文件递交发包方，未取得递交结算文件的证据，发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。　　
4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷　　这种表现纠纷主要表现为：建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺，但由于建筑材料市场供求关系的影响，有时使得承包方转而采用合同外的其他建材，引起结算纠纷。　　
5、质保金纠纷　　该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项，承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据，发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。　　
6、合同瑕疵引发的工程款纠纷　　合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。　　
7、包含工期延误的工程款纠纷　　这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认，工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任，往往使案件变得较为复杂。

平台特邀律师
推荐

2020-03-30 22:00

咨询我
1、债务应当偿还，暂时无力偿还的，经债权人同意或人民法院判决，可以由债务人分期偿还，有能力偿还而拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。因此，在债务人无力偿还债务的情形下，只能由债务人分期偿还债务。债权人可以与债务人订立分期还款协议，严格要求债务人按照该协议履行还款义务。
2、法人终止应当进行清算，并应停止清算范围外的一切活动。在清算范围内，法人资格视为一种存续，即清算法人，需要清算公司运营过程之中的债权债务，并起诉应诉。
3、企业法人解散，应当进行清算。企业法人被撤销、宣告破产应当由主管机关或人民法院成立清算组织，进行清算。
4、即便债务人法人终止，或企业法人解散、被撤销、宣告破产，都必须依法对其在运营过程之中的债权债务进行清理。司法依据《中华人民共和国民法通则》40条、46条、47条、108条

平台法律顾问团队
官方

2020-03-30 22:13

咨询我
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

平台甘孜州律师团
官方

响应时间平均2分钟内

咨询我

声明：未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。