问答详情

律师您好！本人在县承包了公司的一个工程__35万伏线路（高压电线），路线长14.07千米，4.3万元/千米，炸药误工补贴4万多元，工程款共计：65万元。在工程建设过程中，四川**公司支付了35.3万元的材料、设备等基本费用。现工程完工已接近两年，我们多次摧讨剩余工程款，好把农民工的工钱结清，现在农民工已逼得我走头无路了。但该公司就是以各种理由拒绝支付，该工程已验收两次了，每次验收不是说有几颗螺帽松了，就是说要砍几棵树。每次我们都按照公司说的去整改了，但每次都说还是不合格。现在我们几个老板打听清楚了，其实该公司是在有意为难我们，故意不支付我们的工程款。我们现在也想好了，如果该公司还是这样刁难我们的话，我们就找一些农民工去把该工程路线毁了。律师，对于我们这种情况，您认为该怎么办？我们有什么办法才能让该公司支付我们的剩余工程款呢？

合同纠纷 2018-10-03 00:39 人浏览

共3位律师解答

以各种理由拒不支付工程款的处理办法。
1、以发包方的甲方尚未支付为理由，拒不支付。
应对办法：将发包方的甲方列为被告(有依据)或第三人，在一个案件中处理。同时，法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后，发包方才支付给施工方支付工程款的约定也是不支持的。
当然需要有经验的律师整体把控，方能实现目的。
2、以质量或工期延误为由拒不支付。
应对办法：关于质量和工期延误问题，法律均有明确规定。例如：擅自使用不得就质量问题主张权利，未支付进度款工期顺延等。
施工方应当通过专业的律师区分质量或工期延误产生的原因，依法确定责任方，进而依法主张权利。不要聘请不专业的律师，让对方的拖欠工程款的借口“弄假成真”。

平台特邀律师
推荐

2018-10-03 00:17

咨询我
拖欠工程款是工程纠纷中常见的纠纷类型之一，出现拖欠工程款的情况不同，其处理方式也有不同。譬如对于因没有支付能力而拖欠工程款的行为，应当通过专业的建设工程律师尽快取得法院生效判决，理由是如果没有法院的生效判决，任何强制措施都是没有法律依据的。
只有取得生效判决方能通过法院采取强制措施。以下是我在法治中国律师网上整理的相关资料
一、对于因没有支付能力而拖欠工程款的处理方法。
由于全国建筑市场的不景气，发包人也面临着巨大资金压力，导致许多发包人无力支付工程款。
但经过进一步了解，会发现很多发包人的公司虽然无力支付，但其股东各各“都富得流油”。
1、很多拖欠工程款的案件是由于违反分包和非法转包造成的，实际施工人在起诉发包人时应当同时将业主(包括开发商、政府、项目所有人)列为共同被告。
这样就加大了取得工程款的几率。
2、通过专业的建设工程律师尽快取得法院生效判决。施工人再遇到拖欠工程款时，往往存在观望和侥幸心理，期待发包人能良心发现，进而错过了最好的诉讼时机。
如果没有法院的生效判决，任何强制措施都是没有法律依据的。只有取得生效判决方能通过法院采取强制措施。
3、就建设工程主张优先受偿。依法施工人可以在法定的期限内主张就涉案工程优先受偿，而不专业的律师往往不知道或者不会合理使用此条法律规定。
4、在执行过程中，申请查封被执行人财产主要是账户，很多发包人账户中虽然没钱，但该账户如果不能使用对其影响巨大，其在账户被封后往往会积极解决欠款问题。如果经法院调查确定发包人无执行能力，大部分施工人(包括律师)就不再继续处理或者不知道如何处理了，其实此时可以因发包人的资产不足以清偿债务而申请发包人公司破产，在清算过程中查找股东有无违反公司法的情形，一经查实可依法向股东主张权利。
同时还可以向法院申请限制高消费等措施，实现取得工程款的目的。

合同纠纷律师团队
推荐

2018-10-03 00:24

咨询我
工程款拖欠怎么办？可采取诉讼的方式，具体来说：
1、诉讼时间的掌握
企业应选择起诉的最佳时机：工程款拖欠，涉案工程已竣工验收并签字盖章后;在施工程出现拖欠或严重拖欠时。
应当及时、准确、坚决地采取法律手段，严防被动起诉。
2、提起诉讼的必要条件
(1)准确选择被告。在提起诉讼之时只要选择发包人、承担连带责任保证担保方式的任何当事人，包括一人或几人作为被告或共同被告均可，选择的首要标准或前提条件是具有“支付能力”。
(2)证据资料必须充分
建设工程施工合同因为周期长、投资大，大多数为隐蔽工程及专业性强等原因，合同法律关系比较复杂，而且纠纷一旦产生，业主方常以质量、工期等进行反索赔抗辩，更加增加了诉讼的难度，所以我们在诉讼前必须花最大的精力收集、整理、分析证据资料，站在被告的、法官的角度多层次、多方位地进行全面分析，做到“知己知彼”，切忌盲目起诉。
(3)诉讼请求的范围
在诉讼案件中，只要当事人能够举证，法院是支持违约金、律师费、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的。
关于拖欠工程款的法律有合同法、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷若干题目的解释等。
建议施工方遇到拖欠工程款的，到法院起诉维护自己的树权益。

平台法律顾问团队
官方

2018-10-03 00:39

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

平台西宁律师团

响应时间平均2分钟内

声明：未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

还有疑问? 立即咨询律师

25万认证律师 · 60分钟无限追问 · 平均2分钟响应

四川**公司支付了35.3万元的材料、但每次都说还是不合格。我们有什么办法才能让该公司支付我们的剩余工程款呢？

王律师1分钟前回复了咨询

谢律师2分钟前回复了咨询

张律师1分钟前回复了咨询

黄律师2分钟前回复了咨询

陈律师6分钟前回复了咨询

大家都在问

我是一个承包商。我已在项目部完成，项目总支付额为1070，000，但项目还没有完成验收和不符合结算标准的只有870，000，但这笔钱不能支付农民工的工资，我要求项目部结算工资，剩余的钱作为质量保险。但

#保险纠纷

人看过

西宁律师-法律快车咨询顾问

法律快车咨询顾问已解答

无法按期支付银行欠款。周**宣布了公司破产，问:周**的公司为什么倒闭？周**应该怎么做挽救公司或者他应该怎么做去做好公司？

#破产清算

人看过

西宁律师-平台特邀律师

平台特邀律师已解答

我在**一共借了8万，每次都是到期还不上，现在偿还不起了，他们不同意的话，有什么办法解决

#离婚

人看过

西宁律师-平台法律顾问团队

平台法律顾问团队已解答

还有疑问？直接咨询律师 >

法律快车在线咨询

25万认证律师 60分钟无限追问

专业品质保障

预计2分钟回复

相关知识推荐

加载中

可能感兴趣
律师推荐
同城律师
专业律师

法律资讯法律内容法律列表婚姻家庭重庆律师深圳律师广州律师上海律师北京律师房地产法

西宁律师西宁合同纠纷律师西宁找律师

城东区律师湟中区律师大通县律师湟源县律师城北区律师城西区律师

西宁合同违约纠纷律师西宁合同审查律师西宁借款合同律师西宁买卖合同律师西宁租赁合同律师

法律快车 > 法律问答 > 青海问答 > 西宁问答 > 西宁问答 > 问答详情

20年 · 50亿人次使用

有法律问题 · 上法律快车

严格审核

专业解答

放心购买

查看详情

首页问律师找律师学知识

© 2004-2024 法律快车粤ICP备18072297号

隐私协议协侵投诉律师加盟