问答详情

房屋装修,违约8个月,施工方不交工

装修纠纷 2023-06-19 17:02 人浏览
共3位律师解答
  • 根据《合同法》、《民事诉讼法》规定,如果在房屋装修遇到相关纠纷问题,可以依据纠纷的具体属性,向法院提起违约或者侵权诉讼。
  • 遇到装修问题,可以先协商,若双方达成协议则进行维修或返工,若未达成协议或不履行协议,可以申请仲裁或向法院起诉。
  • 建设工程施工属于发包人违约的情形有不按规定提供建筑施工的材料、资金等;随意增加工期、变更设计的;不按合同约定支付工款;不按约定的时间进行施工验收和质量检验等。

    法律依据:

    根据2021年1月1日起施行的《民法典》第八百零三条

    发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。


    《民法典》第八百零四条

    因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。


    《民法典》第八百零五条

    因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
  • 如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
    平台湖南律师团
    官方
    响应时间 平均2分钟内
    咨询我
声明:未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。

相关知识推荐

加载中