施工现场因甲方原因停工，承包商怎样索赔？
工伤索赔
2024-08-03 21:46
人浏览
共3位律师解答
-
1、施工期间停工要赔偿管理费用。2、因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和管理等损失和实际费用的责任。3、就赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉索赔。4、法律规定：法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
-
可以通过法律途径维权
-
你好，协商解决或诉讼解决
平台深圳律师团
官方
响应时间 平均2分钟内
咨询我
还有疑问? 立即咨询律师
25万认证律师 · 60分钟无限追问 · 平均2分钟响应
立即咨询
接入律师
获取解答
施工现场因甲方原因停工，承包商怎样索赔？
立即咨询
王律师1分钟前回复了咨询
谢律师2分钟前回复了咨询
张律师1分钟前回复了咨询
黄律师2分钟前回复了咨询
陈律师6分钟前回复了咨询
大家都在问
