问答详情

2010年2月，通过招标，中国某工程承包公司（承包方）取得了科威特（发包方）一条长50公里的高速公路建筑权。合同采用国际通用的合同条件。合同主要内容是：合同总金额200万美元，发包方预付40万美元的预付款，工期一半时再付60万美元，完工后经验收合格支付剩余100万美元。发包方承担一切原材料的供应，工期为240天。若发生争议，提交中国国际贸易仲裁委员会仲裁。3月5日，承包方进驻科威特，开始施工。6月，发包方提出在合同总价款不变的情况下，要求承包方将工程期缩短30天，即10月6日竣工。承包方认为工期缩短30天不可能，因为施工路段地质状况差，地形复杂，如果发包方加快原料供应，工期可能缩短15天。不过，每缩短一天，发包方应额外增加1万美元的酬金。发包方不同意，承包方也不让步。双方未达成协议。
7月11日发包方突然以承包方进展迟缓，不能按期完工为由，宣布中止合同，要求承包方提供充足的履约保证金。承包方不同意，僵持数天后承包方让步，以迟延一个月支付60万美元的工程款为代价使发包方恢复合同，但数日的停工给承包方带来8万美元的损失。由于停工的影响，承包方直到2011年1月5日才完成施工任务，双方在验收合格证书上签字。其后，发包方以承包方延期为由拒付工程款。承包方交涉不成，向中国国际贸易仲裁委

国际贸易 2018-12-26 17:06 人浏览

共4位律师解答

承包方式指工程发包方（一般即招标方）与承包方（一般即投标中标方）二者之间经济关系的形式。承包方式有多种多样，受承包内容和具体环境条件的制约。主要分类见图。
（一）按承包范围（内容）划分承包方式
按工程承包范围即承包内容划分的承包方式，有建设全过程承包、阶段承包、专项承包和“建造—经营—转让”承包4种。
1．建设全过程承包；2．阶段承包；3．专项承包；4．“建造—经营—转让”承包。

涉外纠纷律师团队
推荐

2018-12-26 16:46

咨询我
工程款拖欠怎么办？可采取诉讼的方式，具体来说：
1、诉讼时间的掌握
企业应选择起诉的最佳时机：工程款拖欠，涉案工程已竣工验收并签字盖章后;在施工程出现拖欠或严重拖欠时。
应当及时、准确、坚决地采取法律手段，严防被动起诉。
2、提起诉讼的必要条件
(1)准确选择被告。在提起诉讼之时只要选择发包人、承担连带责任保证担保方式的任何当事人，包括一人或几人作为被告或共同被告均可，选择的首要标准或前提条件是具有“支付能力”。
(2)证据资料必须充分
建设工程施工合同因为周期长、投资大，大多数为隐蔽工程及专业性强等原因，合同法律关系比较复杂，而且纠纷一旦产生，业主方常以质量、工期等进行反索赔抗辩，更加增加了诉讼的难度，所以我们在诉讼前必须花最大的精力收集、整理、分析证据资料，站在被告的、法官的角度多层次、多方位地进行全面分析，做到“知己知彼”，切忌盲目起诉。
(3)诉讼请求的范围
在诉讼案件中，只要当事人能够举证，法院是支持违约金、律师费、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的。
关于拖欠工程款的法律有合同法、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷若干题目的解释等。
建议施工方遇到拖欠工程款的，到法院起诉维护自己的树权益。

平台法律顾问团队
官方

2018-12-26 16:53

咨询我
对于有支付能力而拒不支付的老赖的处理方法：
1、申请诉前财产保全。诉前财产保全是在申请人提出申请，提供担保后48小时之内，法院在不通知对方的情况下必须采取保全措施。这样就不会给老赖任何可乘之机。
　　
2、取得生效判决，直接划转欠付的工程款，避免久拖不决。

法律快车咨询顾问

2018-12-26 17:06

咨询我
订立建筑工程承包合同，应当遵守法律、行政法规的以下规定：　　(l)建筑工程承包合同的主体资格要合法。双方当事人都应当具有民事法律关系主体资格，具有履行合同的能力。由于建筑工程一般具有造价高、技术复杂，其质量问题往往涉及公共安全等特点，因此国家对建筑工程承包方的从业资格有特别的要求。　　
(2)订立合同，应当贯彻平等互利、协商一致的原则。建筑工程的发包和承包双方法律地位平等，任何一方不得利用自己在某些方面的有利地位，把自己的意志强加给对方。合同内容应当是双方当事人的真实意思表示。从现实生活中看，当前应注意防止发包方利用建筑市场施工力量供大于求的局面，迫使承包方接受某些不公平条件(如要求承包方实行带资承包、垫资承包)的情况。　　
(3)合同的形式要合法。合同按照其订立的方式可分为口头合同和书面合同两种形式。凡当事人的意思表示采用口头形式而订立的合同，称为口头合同;凡当事人的意思表示采用书面形式而订立的合同，称为书面合同。以口头形式订立合同具有简便、迅速、易行的特点，是实际生活中大量存在的合同形式，如消费者在商店购物与商店之间产生的货物买卖合同关系，就属于典型的口头合同。建筑工程承包合同一般具有合同标的数额大(因建筑工程造价高)、合同内容复杂、履行期较长等特点，为慎重起见，更应采用书面形式。

平台特邀律师
推荐

2018-12-26 17:01

咨询我
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

平台通辽律师团
官方

响应时间平均2分钟内

咨询我

声明：未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。