我公司中标一个水电站项目，合同价3762万元，施工完成了370万，因村民阻挠施工，从2015年5月19日监理发出停工指令，就停止了施工至今，我公司在2015年7月29日向所在地人民法院提起解除合同诉讼，请求法院判令被告赔偿我公司的损失费，第一次司法鉴定金额是439万。《一审判甲原，被告双方各百分之50的责任，理由是合同在履行过程中，村民大规模的阻止施工，这一客观情况是原，被告在签订合同时不能预见的，因此造成的损失，应根据公平的原则分担。判被告赔偿我公司219万》我公司不服判决向中级人民法院提起上诉，等了一年中级法院判决

相关知识推荐

• 施工合同解除补偿多少钱

  建设工程工程庞大、条件多变、生产周期长，涉及到人员广，过程中风险众多，建筑施工合同一经订立是不能随意

  合同解除

  人看过
  
• 建设公司未经劳务组同意终止合同需赔偿多少损失？
  合同解除损害赔偿与合同终止损害赔偿的主要区别：1、合同解除损害赔偿与合同终止损害赔偿的适用要件不同。

  武汉律师

  人看过
  

  119人咨询过

  去咨询

• 建筑工程施工合同示范文本

  建筑工程施工合同需写明，施工双方的姓名或名称和住所等基本信息；工程名称；工程范围和建设工期；竣工验收的时间和要求；以及质

  合同法

  人看过
  

• 劳动者损失怎么计算

  什么情况下用人单位应赔偿劳动者损失？通常要是用人单位违法解除劳动合同或者做出有损劳动者利益的行为后劳

  经济补偿金

  人看过
  

• 施工合同怎么写

  施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的

  合同纠纷

  人看过
  
• 同意合同解除矿山开采职工同意合同解除应如何赔付本人
  这个要看解除劳动合同的形式，是单位提出还是个人提出，具体内容如下一、用人单位解除劳动合同有三种形式，

  沈阳律师

  人看过
  

  441人咨询过

  去咨询

• 合同解除的后果

  合同解除的后果，合同中未履行的义务，就不再履行；已经履行的，要恢复原状或者采取其他补救措施。并且违约方要赔偿另一方因其违

  合同法

  人看过
  

• 工程索赔数额怎么计算

  建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其

  工程纠纷

  人看过
  
• 解除施工合同后剩余工程怎样来实施
  建筑工程施工合同签订过程中应注意哪些问题？1.合同主体应适格。对通过市场跟踪所选择的合同当事人，应核

  鞍山律师

  人看过
  

  319人咨询过

  去咨询
• 合同解除后损失赔偿如何计算？能否以合同约定的违约金的标准计算
  《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约

  石家庄律师

  人看过
  

  394人咨询过

  去咨询
• 因第村民阻扰施工的合同解除，损失怎么计算
  向中级法院查询。

  戴会荣律师

  人看过
  

  303922人咨询过

  去咨询
• 甲方提出解除装饰施工合同，施工方该怎样应对
  你好！根据合同的约定而定。如需贵阳律师帮助请致电联系。

  法律快车律师团队律师

  人看过

• 胎儿能否享有遗产继承权

  胎儿一般是不享有遗产继承权，遗产分割是需要保留胎儿的继承份额。遗产继承权诉讼时效是三年的时间，自权利

  财产继承权

  人看过
  
• 猪场拆迁，拆迁损失怎么计算
  按实际损失赔偿。

  陈晓云律师

  人看过

• 劳动法适用于劳务合同吗

  劳务关系与劳动关系有何不同？劳动合同到期如何赔偿？滞后签劳动合同合法吗？本文详细解读劳务关系与劳动法

  劳动合同法解读

  人看过
  
• 施工合同解除，争议如何解决
  1、如果由施工单位与材料商签订供货合同，则由施工单位自负。 2、施工单位如果拖欠工人工资，

  罗苑锋律师

  人看过
• 劳动仲裁时效过了规定期限，能否起诉
  劳动仲裁时效过了不可以直接起诉到法院。申请人需要先到有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁，并提交书面仲裁

  昭通律师

  人看过

• 开车撞死人会受到什么样的处罚

  开车撞死人会受到的处罚是驾驶人可能会被判处3年以下有期徒刑；如果是因逃逸导致被害人死亡的，则可能会被

  交通事故死亡赔偿

  人看过
  
• 17岁朋友盗窃我跟他一起了，做了笔录 会不会有案底，他拘留了
  行为人唆使未成年人从家里偷拿财物，可构成盗窃罪的间接正犯。如果盗窃数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘

  玉溪律师

  人看过

• 怀孕期间离婚孩子抚养费该怎么算

  怀孕期间离婚，孩子抚养费如何计算？本文详细解读了抚养费计算方式，包括固定收入、无固定收入等情况下的计

  子女抚养费

  人看过
  
• 请问一下，全损车还能二次销售吗？
  协商不成，可以起诉解决

  曲靖律师

  人看过

• 手写借款只有借款人签名有效吗

  手写借款只有借款人签名不一定有效，借条还需债权人签字。签署时需注意日期、内容准确性。本文还将探讨借款

  债权凭证

  人看过
  
• 开了一个足浴店，要给公安写什么申请书，要怎么写，有没有XX
  您好您这边的具体情况是什么呢

  昭通律师

  人看过

• 签房购房合同后开发商未建房怎么办

  签房购房合同后开发商未建房，购房者如何维权？本文详细解析了购房者在此情况下的权益保护措施，包括与开发

  房地产开发纠纷

  人看过
  
• 出租实名抖音号会有什么风险
  你好，建议谨慎处理以免受骗

  保山法律问答顾问律师

  人看过
• 我贷款十万，她们要我先存两万进卡里是不是真的
  你好，建议你认真核实，可能涉嫌网络诈骗。

  张顺洪律师

  人看过
• 皮秒操作人员需要资质证书吗？普通美容院可以做皮秒吗
  您好：什么类型的资质

  保山法律问答顾问律师

  人看过
• 借款显示卡号出错资金被冻结需要在自己银行卡里存入40%的认证
  建议您到发卡行查询冻结机关，然后查询案件。或委托律师代理案件。

  保山法律问答顾问律师

  人看过